Примерная форма государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по заказам Минздравсоцразвития России

Приложение N 3 к Положению об организации работ по формированию и выполнению плана научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по заказам Минздравсоцразвития России в социально-трудовой сфере, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 марта 2007 г. N 171

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

г. Москва                                "__" ____________ 200_ г.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации ________________, действующего на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от "__" _______ 200_ г. N __, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Государственный контракт по итогам размещения заказа на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ путем проведения торгов в форме открытого конкурса (Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от "__" ____________ 200_ г. N _______), далее именуемый Контракт, о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работу по теме: ___________________________________________________________________.

1.2. Требования к работе, характеристики планируемых результатов и научной продукции определяются Техническим заданием (Приложение А), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Контракту.

Начало работ - "__" ____________ 200_ г.

Срок завершения выполнения работ - "__" ____________ 200_ г.

Сдача научной продукции по настоящему Контракту - "__" __________ 200_ г.

1.4. Содержание и сроки выполнения работы (этапов) определяются календарным планом (Приложение В), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.5. Если в ходе выполнения работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Заказчик обязан оплатить выполненные работы, проведенные до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Контрактом результаты, но не свыше 30% от стоимости работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчетов

    2.1.   Стоимость   работы,   указанной  в  п.  1.1  настоящего
Контракта, составляет _____________________ рублей, согласно Смете
(сумма прописью)
расходов    на    выполнение   научно-исследовательских,   опытно-
конструкторских и технологических работ (Приложение С), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик в течение 10 банковских дней с момента учета Контракта ¹ выплачивает Исполнителю аванс в размере 30% от контрактной цены этапа работы, т.е. ______ (_____) рублей.

2.3. Расчеты за выполненную работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым этапам работ по настоящему Контракту на основании актов, подписанных Сторонами по мере готовности отдельных этапов работы с зачетом ранее выданного аванса на этап.

Заказчик в течение 10 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета и счета-фактуры оплачивает выполненную работу.

Окончательный расчет производится после сдачи и приемки всей работы с зачетом выплаченного аванса, а также доработки темы, если она имела место.

Днем исполнения обязательств считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Работа выполняется за счет средств федерального бюджета на 2007 год по разделу 10, подразделу 05, целевой статье расходов 0810000, виду расходов 196.

В соответствии с пунктом 16 части 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств федерального бюджета не подлежит налогообложению.

2.5. Финансирование работы осуществляется по мере поступления денежных средств в распоряжение Заказчика.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Контракту, а также перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего Контракта, определяются техническим заданием и календарным планом.

3.2. Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарным планом.

3.3. По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику оформленную согласно ГОСТу 7.32-2001 научную продукцию с сопроводительным письмом, актом сдачи-приемки научной продукции, подписанным со стороны Исполнителя (2 экз.), отчетом о фактическом выполнении сметы расходов с расшифровкой статей и счетом на выполненные работы.

К итоговой научной продукции дополнительно прилагается:

счет-фактура;

заключения двух независимых экспертов на научную продукцию;

копия регистрационной карты, оформленной во Всероссийском научно-техническом информационном центре (ВНТИЦ) в соответствии с Положением о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, утвержденным Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17.11.97 N 125;

форма 1 по учету сведений о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (в соответствии с приложением N 2 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2005 N 312), с копиями документов, подтверждающих приведенные в форме 1 сведения;

форма 2 "Сведения об использовании объекта учета" (в соответствии с приложением N 2 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2005 N 312) при условии наличия объекта учета.

3.4. Заказчик в течение двадцати рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.3 настоящего Контракта, направляет исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки научной продукции.

В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять научную продукцию и оплатить работы по контрактной цене, установленной в п. 2.1 настоящего Контракта.

3.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работ. Бремя доказательства объективности прекращения работы лежит на Исполнителе.

3.7. Прекращение работ по настоящему Контракту наступает с момента принятия решения о нецелесообразности продолжения работ и оформляется двухсторонним протоколом.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение А) и передать Заказчику научную продукцию в предусмотренный настоящим Контрактом срок. Невыполнение обязательств соисполнителями, указанными в Техническом задании (Приложение А), не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта.

4.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи научной продукции, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах.

4.1.4. Представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Контракту, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов.

4.1.5. Публиковать сведения, полученные при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, только с письменного согласия Заказчика.

4.1.6. Обеспечить представление обязательного экземпляра отчета о научно-исследовательской работе во Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

4.2. Заказчик обязан принять научную продукцию, созданную в соответствии с условиями настоящего Контракта, и оплатить выполненную работу.

5. Ответственность Сторон

5.1. Риск случайной невозможности исполнения условий настоящего Контракта несет Исполнитель.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные денежные средства пропорционально стоимости невыполненных работ, а также уплачивает за пользование денежными средствами проценты от суммы стоимости невыполненных работ в размере учетной ставки банковского процента Центрального Банка Российской Федерации в месте нахождения Заказчика.

5.3. В случае нарушения установленного по настоящему Контракту срока завершения выполнения работ и сдачи научной продукции Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от контрактной цены.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

5.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

6. Права Сторон на результаты работ

6.1. Заказчик и Исполнитель имеют право совместного использования результатов научно-технической деятельности, созданных в рамках государственного контракта.

6.2. Заказчик имеет право на использование результатов работ, в том числе способных к правовой охране, в любом объеме и любым способом.

Заказчик имеет право передавать результаты предусмотренных настоящим Контрактом работ третьим лицам без согласования с Исполнителем.

6.3. Исполнитель не вправе передавать результаты выполненных работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

7. Другие условия

7.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Исполнителю, второй находится у Заказчика.

7.2. Все изменения вносятся в настоящий Контракт путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения:

Техническое задание (Приложение А);

Календарный план (Приложение В);

Смета расходов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (Приложение С).

8. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

    Заказчик: Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Юридический адрес: 127994, г. Москва, Рахмановский
пер., д. 3
ИНН 7707515977, КПП 770701001, БИК 044583001
Управление федерального казначейства по г. Москве
(Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации л/с 03055000550)
Счет N 40105810700000010079 в отделении
1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 705

Исполнитель:

Заказчик                             Исполнитель
____________ ____________            ____________ ____________
М.П.                                 М.П.

Источник - Приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2007 № 171