Примерная форма государственного контракта на выполнение работ для государственных нужд

Приложение 5 к Приказу Департамента культуры города Москвы от 22 апреля 2011 г. N 60/ГЗ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Государственный контракт N __________ на выполнение работ для государственных нужд города Москвы

г. Москва                                          "__" __________ 201__ г.

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с уставом в лице __________________________________________, действующ____ на основании __________________________________, с одной стороны, и _____________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание работ для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения __________________, протокол N _____________ от _____________ г. заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Государственного заказчика выполнить работы по ___________________________________, объем, общая и единичная стоимость которых установлены в Спецификации (приложение 1 к Контракту) (далее - Работы), а Государственный заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Работ, в строгом соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

1.3. Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являться новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Государственному заказчику одновременно с передачей Акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение 3 к Контракту).

1.4. При подписании Контракта Подрядчик предоставляет Государственному заказчику Спецификацию, оформленную в соответствии с требованиями технического задания документации о торгах (запроса котировок) и предложенных в результате размещения заказа условий исполнения Контракта.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта), в том числе:

Бюджет: _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек.

Внебюджет: _______ (_____) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек.

КБК _______________. ОКДП _________________.

2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

(без аванса)

2.4. Оплата производится Государственным заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение ____ (______________) банковских дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами Акта приемки выполненных работ, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

(с авансом)

2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:

2.4.1. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику на расчетный счет, указанный в статье 14 Контракта, в размере _____% от цены Контракта, указанной в п. 2.1 Контракта, в сумме _______ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек, в течение ___ (________) банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа, но не ранее регистрации Контракта Государственным заказчиком в Едином реестре контрактов и торгов города Москвы и доведения лимитов бюджетных обязательств до Государственного заказчика.

Обязательство Государственного заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 Контракта.

2.4.2. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек, производится Государственным заказчиком путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 14 Контракта, после выполнения последним всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ в течение ___ (__________) банковских дней с даты представления Подрядчиком счета и счета-фактуры, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

(по отчетному периоду - ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям)

2.4. Оплата выполненных работ производится следующим порядком:

2.4.1. До 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, за исключением декабря 201__ года, Подрядчик представляет для согласования и подписания Государственному Заказчику Акт приемки выполненных работ, счет, счет-фактуру с указанием в них количества (объема) и стоимости выполненных работ за отчетный период (календарный месяц, квартал, полугодие).

2.4.2. В течение 10 рабочих дней с даты представления указанных в п. 2.4.1 Контракта документов Государственный заказчик в случае отсутствия у него претензий по количеству и качеству выполненных работ производит платеж на указанный в статье 14 Контракта расчетный счет Подрядчика.

2.4.3. Оплата Работ, оказанных в декабре 201__ года, производится Государственным заказчиком в том же месяце по факту представления Подрядчиком Акта приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры, не ранее 20 и не позднее 25 декабря 201__ года.

2.5. Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с расчетного счета Государственного заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик производит оказание Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ (приложение 2 к Контракту) (далее - График).

3.2. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме с "____" _______ 20___ г. по "____" __________ 20___ г.

Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. После завершения выполнения Работ (этапа выполнения Работ), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о факте завершения Работ в соответствии с Графиком.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, включая Акт приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 2 (двух) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям Контракта и приложений к нему и направляет Подрядчику подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов выполненных работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества Подрядчиком выполненных работ требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Государственным заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Государственный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанный Государственным заказчиком и Подрядчиком Акт приемки выполненных работ и предъявленный Подрядчиком Государственному заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты выполненных Подрядчиком Работ.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств, согласно требованиям Контракта и приложений к нему.

5.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения Работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения Работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке Работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ по Контракту (при ее наличии).

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

5.1.5. Ссылаться на недостатки выполняемых Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.6. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему.

5.2.3. Направлять Подрядчику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.2.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных работ Подрядчиком Спецификации и Акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком Акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Государственным заказчиком Работ в соответствии с пунктом 2.4 Контракта.

5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения Работ по Контракту, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Государственным заказчиком за их действия и выполненные таким образом Работы. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала выполнения сторонней организацией Работ по Контракту.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных сторонними организациями, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Государственного заказчика документы, необходимые для выполнения Работ по Контракту, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Контракта.

5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить Работы и представить Государственному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Обеспечить круглосуточное функционирование диспетчерской службы и обеспечить круглосуточную гарантированную возможность связи с диспетчером по телефону и по факсу.

5.4.5. Обеспечить специалистов, оказывающих Работы по Контракту, инструментом, расходными материалами, комплектующими, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты и прочим имуществом и оборудованием, необходимыми для выполнения Работ.

5.4.6. Нести в полном объеме ответственность за материальный ущерб, порчу имущества, находящегося на Объекте, возникшие в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, как то - повреждения кабельных линий, трубопроводов, электронных охранных систем и их отдельных элементов, стен, откосов, фасада, внутренней отделки объектов, порча имущества внутри Объекта и в местах общего пользования и проч., в том числе принадлежащие третьим лицам и возникшие в ходе выполнения Работ.

5.4.7. Представить Государственному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.8. (Иные обязательства - указываются согласно техническому заданию.)

5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

6.2. На все выполненные Работы (изделия и их элементы) устанавливается гарантийный срок ________ (_____________) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ.

6.3. Условия выполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности сторон и иные положения, связанные с гарантиями качества выполненных работ, устанавливаются Сторонами в Гарантийном сертификате, который оформляется Подрядчиком по форме, прилагаемой к Контракту (приложение 4 к Контракту), и передается Государственному заказчику одновременно с Актом приемки выполненных работ.

6.4. В течение гарантийного срока обслуживания Подрядчик обязан обеспечить бесплатную круглосуточную связь для приема сообщений Государственного заказчка и вызова специалиста Подрядчика по телефону ___________________.

6.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств влечет применение к нему установленных законодательством Российской Федерации норм ответственности.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа Работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ на соответствующем этапе, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа Работ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по Контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению Работ в объеме, предусмотренном Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, на котором Работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению Работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, на котором были выполнены Работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Государственным заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под Работами ненадлежащего качества понимаются Работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему.

7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а также по решению суда Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от Цены Контракта.

7.7. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема Работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

7.8. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, Стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

Статья 8. Порядок расторжения Контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _________________________ рублей.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит к Государственному заказчику в размере, установленном п. 9.1 Контракта.

9.4. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

9.5. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, разрешаются в третейском суде - АНО "Третейский суд строительных организаций города" в соответствии с его регламентом (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) или в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение АНО "Третейский суд строительных организаций города" третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

11.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.

11.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___" __________ 201___ г.

12.2. Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 12.3 Контракта.

Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту права и обязанности Государственного заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Государственный заказчик:              Подрядчик:
Адрес местонахождения (юридический):   Адрес местонахождения (юридический):
Почтовый адрес:                        Почтовый адрес:
Телефон _____, факс ____               Телефон _____, факс ____
Банковские реквизиты:                  Банковские реквизиты:
БИК ________________                   ОГРН _______________
ИНН ________________                   ИНН ________________
КПП ________________                   КПП ________________
ОГРН _______________                   ОКВЭД ______________,
ОКАТО ______________
________/________                      БИК ________________
М.П.                                   р/с ________________________
к/с ________________________
__________________
М.П.

Источник - Приказ Департамента культуры г. Москвы от 22.04.2011 № 60/ГЗ