Примерная форма государственного контракта на оказание услуг по исполнению функций заказчика для государственных нужд

Приложение 8 к Приказу Департамента культуры города Москвы от 22 апреля 2011 г. N 60/ГЗ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Государственный контракт N __________ на оказание услуг по исполнению функций заказчика по объекту: __________________________

г. Москва                                      "__" ______________ 201__ г.

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице __________________________________, действующ__ на основании _____________________ и ___________________________, с одной стороны, и __________________________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа __________________________ (путем проведения конкурса, аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного исполнителя) (протокол от ______________ N ___________) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ КОНТРАКТА

1.1. ЗАКАЗЧИК по заданию Государственного заказчика обязуется оказать услуги по сопровождению __________________________ работ (выполнение функций заказчика) и осуществлению строительного контроля (технического надзора) в период ремонта объекта: __________________ (далее - Объект) (далее - услуги) в соответствии с условиями Контракта, а Государственный заказчик обязуется принять результат надлежащим образом оказанных услуг и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Объем, общая и единичная стоимость услуг установлены в Спецификации (приложение 1 к Контракту).

1.2. ЗАКАЗЧИК гарантирует соответствие оказываемых услуг требованиям действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, в строгом соответствии с условиями Контракта и приложений к нему с учетом индивидуальных особенностей Объекта. При подписании Контракта ЗАКАЗЧИК представляет Государственному заказчику заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации (далее - СРО) о допуске к работам ___________________ (перечислить).

1.3. При подписании Контракта ЗАКАЗЧИК представляет на согласование Государственному заказчику график оказания услуг по исполнению функций заказчика и осуществлению строительного контроля (технического надзора) по форме, указанной в приложении 2 к Контракту, составленный на основании графика выполнения работ на Объекте подрядной организацией.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Начальная (максимальная) цена контракта составляет _______ (_________) рублей ____ копеек.

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (______) рублей ____ копеек (далее - цена Контракта).

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2.1. Форма расчетов - безналичный расчет.

КБК _________________. ОКДП ___________________.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ЗАКАЗЧИКА, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Финансирование затрат на исполнение функций заказчика, в том числе осуществление строительного контроля (технического надзора), согласно пункту 1.1 Контракта и расчеты с ЗАКАЗЧИКОМ осуществляются Государственным заказчиком по факту оказания услуг на основании Акта приемки оказанных услуг.

2.5. Затраты по исполнению функций технадзора финансируются одновременно с финансированием Объекта в размере, не превышающем _________ процентов от освоенных Подрядчиком на Объекте объемов капитальных вложений.

2.6. В случае уменьшения (в том числе до нуля) объема средств бюджета (внебюджетных источников), выделенных для финансирования работ по Объекту, Государственный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении объемов средств бюджета (внебюджетных источников), выделенных на финансирование работ по Объекту, направляет ЗАКАЗЧИКУ об этом письменное уведомление. С момента получения уведомления ЗАКАЗЧИК приостанавливает оказание услуг по Контракту.

2.7. Оплата по Контракту производится по этапам в следующем порядке - поэтапно, по окончании соответствующего этапа работ, выполняемых подрядной организацией:

2.7.1. Государственный заказчик производит поэтапную оплату путем перечисления на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в статье 14 Контракта, после выполнения последним объема услуг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем этапе, и подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг на соответствующем этапе, в течение ___ (___) банковских дней с даты представления ЗАКАЗЧИКОМ счета, счета-фактуры, при отсутствии у Государственного заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству оказанных услуг на соответствующем этапе.

2.8. Государственный заказчик производит оплату по Контракту поэтапно в следующих размерах:

- стоимость оказания услуг по Контракту на первом этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на втором этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на третьем этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек;

- стоимость оказания услуг по Контракту на четвертом этапе составляет _______ (____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС - _____%, _______ (__________) рублей ____ копеек.

2.9. Обязательство Государственного заказчика по поэтапному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящей статьей Контракта, с расчетного счета Государственного заказчика, указанного в статье 14 Контракта. За дальнейшее прохождение денежных средств Государственный заказчик ответственности не несет.

2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. ЗАКАЗЧИК оказывает услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с графиком выполнения работ на Объекте Подрядчиком (далее - График).

3.2. Срок выполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Контракту в полном объеме с "____" _________ 201__ г. по "____" _________ 201__ г.

3.3. Датой исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Контракту, за исключением обязательств ЗАКАЗЧИКА в гарантийный период, является дата подписания Государственным заказчиком Акта приемки оказанных услуг по последнему этапу.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. После завершения каждого из этапов работ, выполняемых подрядной организацией, по Графику ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет Государственного заказчика.

Для целей Контракта датой окончания соответствующего этапа является дата подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) по соответствующему этапу работ, выполняемых подрядной организацией на Объекте.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Государственным заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Технический заказчик представляет Государственному заказчику комплект отчетной документации, формируемой в процессе оказания услуг по Контракту на соответствующем этапе (в том числе - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Реестр выполненных проектных работ, подписанный ЗАКАЗЧИКОМ по завершении оказания услуг на соответствующем этапе), Акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее ___ (________) дней после получения от ЗАКАЗЧИКА документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Государственный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку услуг, оказанных на соответствующем этапе (по Контракту), на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте, и направляет ЗАКАЗЧИКУ подписанный Государственным заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки оказанных услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Государственного заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов услуг ЗАКАЗЧИК обязуется в срок, установленный в акте, составленном Государственным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных ЗАКАЗЧИКОМ услуг требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества услуг будут установлены их несоответствия требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на ЗАКАЗЧИКА.

4.5. В случае получения от Государственного заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Государственному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Государственного заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Государственному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный ЗАКАЗЧИКОМ Акт приемки оказанных услуг, иные предусмотренные Контрактом акты в 2 (двух) экземплярах и документы для принятия Государственным заказчиком оказанных услуг.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Государственным заказчиком будет принято решение об устранении ЗАКАЗЧИКОМ недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Государственного заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Государственный заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки оказанных услуг, Акты по формам КС-2, КС-3 с визой о принятии качества и количества выполненных подрядной организацией работ (положительным заключением) ЗАКАЗЧИКА, один экземпляр из которых направляет ЗАКАЗЧИКУ в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанные Государственным заказчиком и ЗАКАЗЧИКОМ Акты приемки услуг по каждому этапу, представленные Акты по формам КС-2, КС-3, Реестр выполненных работ, а также счет на оплату этапа работ по Контракту, подлежащий предварительному согласованию с ГРБС (Департамент культуры города Москвы), являются основанием для оплаты ЗАКАЗЧИКУ оказанных услуг на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.8. Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оказанию услуг, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Государственным заказчиком Актов приемки услуг по каждому этапу, Актов по формам КС-2, КС-3, согласованных с ГРБС, и передачи ему (Государственному заказчику) предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Государственный заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт оказания услуг по Контракту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Государственный заказчик имеет право:

5.1.1. Требовать от ЗАКАЗЧИКА надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с требованиями Контракта и приложений к нему.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя в порядке, установленном статьей 4 Контракта, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок оказания услуг по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность ЗАКАЗЧИКА, ссылаться на недостатки оказанных услуг, вносить замечания и давать обязательные для выполнения ЗАКАЗЧИКОМ указания об объеме и ходе оказания услуг, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке услуг недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Оказывать содействие ЗАКАЗЧИКУ при оказании услуг.

5.1.4. В случае досрочного выполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Контракту принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.5. Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.

5.1.6. Приостановить финансирование в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ЗАКАЗЧИКОМ условий Контракта. С момента приостановления финансирования Стороны обязуются в течение 30 дней урегулировать возникшие разногласия по неисполненным обязательствам и совместно прийти к решению о дальнейшем финансировании либо о расторжении Контракта.

5.1.7. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать надлежащим образом оказанные ЗАКАЗЧИКОМ услуги, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.2. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ всю имеющуюся у него информацию по Объекту, оформить доверенность на представление интересов Государственного заказчика согласно характеру оказываемых услуг, являющихся предметом Контракта. Подписывать представляемые и проверенные (подписанные) ЗАКАЗЧИКОМ формы КС-2 и КС-3, а также иные документы по Объекту с последующим возвращением подписанных экземпляров ЗАКАЗЧИКУ либо мотивированного отказа от подписи с соответствующим обоснованием.

Для оперативного взаимодействия по вопросам исполнения обязательств по Контракту Государственный заказчик назначает своего представителя в лице __________________________.

5.2.3. Сообщать в письменной форме ЗАКАЗЧИКУ о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.

5.2.4. Направлять ЗАКАЗЧИКУ уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по Контракту.

5.2.5. В случае неуплаты ЗАКАЗЧИКОМ в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2.6. Согласовывать все документы, предусмотренные Контрактом и необходимые для оплаты оказанных услуг, с ГРБС.

5.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным заказчиком актов, предусмотренных Контрактом, и согласования с ГРБС представленных отчетных документов.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Государственным заказчиком услуг.

5.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для оказания услуг по Контракту, заключая с ними соответствующие договоры, неся при этом полную ответственность перед Государственным заказчиком за их действия и оказанные таким образом услуги. О привлечении сторонних организаций (третьих лиц) ЗАКАЗЧИК письменно уведомляет Государственного заказчика не позднее 3 (трех) дней до непосредственного начала оказания сторонней организацией услуг по Контракту.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Контракта и/или объемов услуг по Контракту. Перечень услуг, оказанных сторонними организациями, и их стоимость ЗАКАЗЧИК указывает в отчетной документации, представляемой Государственному заказчику по результатам оказанных услуг в порядке, установленном Контрактом.

5.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Государственного заказчика документы, необходимые для оказания услуг по Контракту, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Контракта.

5.3.5. Получать от Государственного заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом оказать услуги и представить Государственному заказчику отчетную документацию, предусмотренную Контрактом и приложениями к нему.

5.4.2. Оказать услуги по Контракту в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Москвы, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. Оказать услуги в сроки, установленные Контрактом, согласовать График выполнения работ подрядной организацией.

5.4.4. Получать за свой счет и без дополнительной оплаты все необходимые согласования и разрешения, технические условия, документы об отводе земельного участка и иные необходимые документы в пределах полномочий, оговоренных в выданной Государственным заказчиком доверенности.

Согласования, разрешения, предписания и технические условия, полученные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе оказания услуг, должны быть немедленно представлены Государственному заказчику для ознакомления, после чего переданы подрядной организации.

5.4.5. Утвердить перечень лиц, которые от имени ЗАКАЗЧИКА уполномочены осуществлять строительный контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ.

5.4.6. Регистрировать в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб.

5.4.7. Получить разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

5.4.8. Осуществить вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки.

5.4.9. Создать и передать подрядной организации геодезическую разбивочную основу.

5.4.10. Принять на баланс или ответственное хранение здания и сооружения, в т.ч. временные, построенные на строительной площадке после передачи ее под строительство объекта.

5.4.11. Сообщать подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и передать разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.

5.4.12. Передать подрядной организации в производство работ утвержденную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145, в количестве, необходимом для выполнения подрядных работ.

5.4.13. Согласовать подрядной организации перечень используемых при выполнении работ материалов, а также в случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) - согласование и проверка соответствия требованиям законодательства Российской Федерации привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования. Проверить наличие необходимых допусков, разрешений, сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов.

5.4.14. Осуществлять приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поставка которых по государственному контракту возложена на Государственного заказчика.

5.4.15. Установить порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщить об этом подрядной организации.

Осуществлять контроль за обеспечением требуемого уровня качества проектных решений в процессе разработки и реализации проекта, а также контроль за передачей, хранением подрядной организацией рабочей документации.

5.4.16. Дать указания подрядной организации о конкретном составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта в эксплуатацию.

5.4.17. Согласовать с соответствующими организациями порядок установки, опробования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, работающего под повышенным давлением.

5.4.18. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ. Обеспечить осуществление авторского надзора проектной организацией.

5.4.19. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества подрядных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также Государственным заказчиком.

5.4.20. Принимать от подрядной организации законченные работы в соответствии с условиями государственного контракта на выполнение работ (подряда).

5.4.21. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

5.4.22. Организовать в необходимых случаях внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменить сроки завершения отдельных видов работ или этапов строительства.

5.4.23. По согласованию с Государственным заказчиком принять решение о временном прекращении строительства и консервации Объекта, согласовывает смету на выполнение работ по консервации и контролирует их качественное выполнение.

5.4.24. Принять у подрядной организации законсервированный Объект и организовать охрану материальных ценностей.

5.4.25. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявить виновной стороне предусмотренные государственным контрактом на выполнение работ (подряда) санкции. В день выдачи предписания о приостановлении работ уведомить об этом Государственного заказчика. При необходимости проведения экспертизы материалов, конструкций и элементов Объекта нести все расходы на проведение такой экспертизы.

Осуществлять контроль за выполнением подрядной организацией предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора.

5.4.26. Провести контроль выполнения шефмонтажных и пусконаладочных работ.

5.4.27. Организовать по итогам выполнения подрядной организацией всего объема работ приемку и ввод в эксплуатацию Объекта.

5.4.28. Представить (подготовить) документы, необходимые для приемки Объекта в эксплуатацию.

5.4.29. После приемки Объекта в эксплуатацию передать Государственному заказчику (пользователю) Объект и необходимую документацию, включая гарантийные обязательства, а также весь объем технической информации.

5.4.30. Принимать претензии по качеству от представителей Государственного заказчика (пользователей) и предъявляет претензии к подрядной организации в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и гарантийными обязательствами на выполненные работы.

5.4.31. При наличии у Государственного заказчика обоснованных замечаний по качеству оказанных услуг (этапов услуг) устранять замечания за свой счет в установленные Государственным заказчиком сроки.

5.4.32. Контролировать выполнение Графика производства работ.

5.4.32.1. Представлять Государственному заказчику в последний рабочий день календарного месяца информацию:

- ежемесячный отчет о ходе работ на Объекте;

- ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, акты-сверки расчетов.

5.4.32.2. Предъявлять претензии к подрядным организациям, в том числе об уплате неустойки (штрафов, пеней), за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств не позднее следующего месяца после указанного государственным контрактом срока выполнения работ.

5.4.32.3. Обращаться в суд от имени Государственного заказчика при неисполнении или ненадлежащем исполнении контрактных обязательств подрядной организацией по истечении указанного в претензии срока для добровольной уплаты неустойки (штрафа, пени).

5.4.33. Представлять с письменного согласия Государственного заказчика его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам выполнения ремонтных работ на Объекте. Давать разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим и надзорным органам.

5.4.34. Осуществлять проверку обоснованности цен, сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями к оплате, за выполненные ими работы, использованные материалы.

5.4.35. Нести ответственность за оказание услуг в порядке и сроки, установленные Контрактом.

5.4.36. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства в пределах срока, установленного Контрактом, срока действия гарантийных обязательств за свой счет.

5.4.37. Представить Государственному заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.38. Выполнить в полном объеме все иные предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и приложениями к нему обязательства.

6. ГАРАНТИИ

6.1. ЗАКАЗЧИК гарантирует качество оказания услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также согласно требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему.

6.2. Гарантийный срок на оказанные по Контракту услуги составляет _____ (_________) месяцев с даты подписания Сторонами окончательного Акта приемки оказанных услуг и ввода Объекта в эксплуатацию.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки оказанных услуг, в том числе наличие инициированных соответствующими органами административных или судебных споров, то ЗАКАЗЧИК (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их (принять участие в спорах) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами. При этом Государственный заказчик вправе зафиксировать в акте перечень выявленных недостатков с указанием срока их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения таких недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом и приложениями к нему, Государственный заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств по оплате цены Контракта ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от Государственного заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные Графиком, ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от начальной (максимальной) цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг по Контракту, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Государственного заказчика.

7.4. В случае оказания услуг ненадлежащего качества ЗАКАЗЧИК обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления уплатить последнему неустойку. Размер неустойки составляет 10% (десять процентов) от стоимости услуг по Контракту за каждый день периода, в котором были оказаны услуги ненадлежащего качества, с момента направления Государственным заказчиком ЗАКАЗЧИКУ уведомления о ненадлежащем исполнении последним обязательств до момента устранения недостатков оказанных услуг. Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не соответствует требованиям Контракта и приложений к нему.

7.5. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств, а равно как по решению суда ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от цены Контракта.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема оказанных услуг и/или их стоимости ЗАКАЗЧИК осуществляет возврат Государственному заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Государственного заказчика соответствующего уведомления.

7.7. В случае если ни одна из Сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки Стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке.

8.2. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта ЗАКАЗЧИКОМ.

8.2.2. Неоднократного нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оказания услуг, предусмотренных графиком выполнения работ на Объекте, более чем на 2 (два) рабочих дня.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных ЗАКАЗЧИКОМ на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации ЗАКАЗЧИКА - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании ЗАКАЗЧИКА банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности ЗАКАЗЧИКА в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличия у ЗАКАЗЧИКА задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ЗАКАЗЧИКА по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что ЗАКАЗЧИК не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае отказа расторгнуть Контракт по соглашению сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков оказания услуг более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству услуг.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Принять к сведению, что ЗАКАЗЧИК внес обеспечение исполнения Контракта на сумму __________________________________________ рублей.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику в размере, установленном п. 9.1 Контракта.

9.4. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта ЗАКАЗЧИКОМ и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.

9.5. Уплата ЗАКАЗЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости услуг, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в третейском суде - АНО "Третейский суд строительных организаций города" в соответствии с его регламентом (129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 7) или в Арбитражном суде города Москвы.

11.3. Стороны подтверждают, что не исполненное добровольно в срок решение АНО "Третейский суд строительных организаций города" третейского суда подлежит принудительному исполнению в установленном законодательством порядке.

11.4. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения третейского спора в кратчайшие сроки. Ответчик подтверждает достаточность трех календарных дней со дня извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки к заседанию и принятия участия в нем.

11.6. До передачи спора на разрешение третейского или арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "__" __________ 20___ г.

12.2. Контракт должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, установленном в пункте 12.2 Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена ЗАКАЗЧИКА, за исключением случая, если новый заказчик является правопреемником ЗАКАЗЧИКА по Контракту вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственным заказчиком и ЗАКАЗЧИКОМ является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Едином государственном реестре контрактов и торгов города Москвы в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик:              ЗАКАЗЧИК:
___________________________________    Адрес местонахождения (юридический):
Адрес местонахождения (юридический):   Почтовый адрес:
Почтовый адрес:                        Телефон _____, факс ____
Телефон _____, факс ____               Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:                  ОГРН _______________
БИК ________________                   ИНН ________________
ИНН ________________                   КПП ________________
КПП ________________                   ОКВЭД ______________,
ОГРН _______________                   ОКАТО ______________
_______________/__________________     БИК ________________
М.П.                                   р/с ________________________
к/с ________________________
____________________________
М.П.

Источник - Приказ Департамента культуры г. Москвы от 22.04.2011 № 60/ГЗ