Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)

Приложение 2 к Методическим рекомендациям по разработке условий договоров подряда на строительство по гарантиям и поручительствам

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗА ЗАКАЗЧИКА)

ДОГОВОР БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

______________________________________________, в дальнейшем именуемое
(наименование организации - гаранта)

"Гарант", в лице_____________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия или организации, получающих гарантию)

в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице _________________________
___________________________________________, действующего на основании
_______________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1.   Гарант   гарантирует  надлежащее  исполнение  Предприятием
обязательств по пп. ___ Договора подряда N _____ от _________ 199_ г.,
заключенным Предприятием с __________________________________________,
(наименование подрядной организации)

в  дальнейшем  именуемым  "Подрядчиком",  и  уплату  гарантийной суммы
Подрядчику  в случае,  если Предприятие в силу своей несостоятельности
или   по  другим  причинам  не  сможет  надлежащим  образом  исполнить
указанные обязательства.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Гарант обязуется:

     2.1.1.  В течение ____ дн.  от даты поступления на расчетный счет
Гаранта,  оговоренного в п.  2.2.1 настоящего Договора,  комиссионного
вознаграждения   предоставить   Подрядчику   письменную   гарантию  за
Предприятие   (в   дальнейшем  - Гарантия)  с обязательством  уплатить
гарантийную сумму в размере __________________________________________
______________________________________________________________________
(сумма прописью)

Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности
или   по   иным   причинам  не  сможет  надлежащим  образом  исполнить
обязательства по пп. _______ Договора подряда.

Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы:

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ______________________ с начислением ____% годовых.

2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

2.1.4. В течение __ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.

2.2. Предприятие обязуется:

2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% гарантийной суммы.

2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.

2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ после окончания срока, указанного в п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. ___ Договора подряда другому предприятию (организации);

в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     6.1. Гарант _____________________________________________________
(полное наименование)

Адрес: __________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.2. Предприятие ________________________________________________
(полное наименование)

Адрес:___________________________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

За Гаранта ________________            За Предприятие ________________
(подпись)                                   (подпись)

М.П.                                   М.П.

Источник - Методические рекомендации Минстроя РФ от 20.02.1996 № 6