Ответ заказчика на претензию подрядчика об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора подряда
На фирменном бланке организации Исх. N __________________ ______________________________ от "___"____________ ____ г. (Ф.И.О. или наименование на N ___________________ подрядчика) от "___"___________ ____ г. адрес: _______________________ _______________________________ (Ф.И.О. или наименование заказчика) адрес: ________________________ тел.: _______, факс: _________, эл. почта: ____________________ Ответ заказчика на претензию подрядчика об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора подряда "__"_____________ г. __________________ направил ______________________ (указать подрядчика) (указать заказчика) претензию N ___ об уплате неустойки за задержку приема выполненных работ по этапу договора подряда N _____________, заключенному между сторонами. В ответ на указанную претензию N ___________ от "___"__________ ____ г. _____________________________ сообщает следующее. (указать заказчика) В соответствии с п. ___ договора подряда N ___ от "___"_______ ____ г., заключенного между организациями, __________________________________ обязан (указать заказчика) своевременно принимать выполненные по отдельным этапам работы. "___"_______ ___ г. ______________________________ получила уведомление (указать заказчика) о готовности к сдаче работ, выполненных по __ этапу. В ответ на полученное уведомление ______________________________________ было направлено письмо (указать подрядчика) (вх. N ___________ от "___"_________ _____ г.) с сообщением о невозможности принятия выполненных работ по ___ этапу в связи с ____________________ 1 . (указать причины) N ____ выплата подрядчику неустойки в случае задержки заказчиком приемки выполненной по отдельному этапу работы не предусмотрена, в связи с чем законных оснований для удовлетворения претензии _______________________ (указать подрядчика) о выплате неустойки за задержку приемки выполненных по ___ этапу работ на сумму _______ (_____________________) рублей нет, а сама претензия подлежит отклонению. Заказчик: ______________/______________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П.
1 Например, подрядчиком к сдаче предъявлен неполный объем работ по конкретному этапу работ; подрядчиком выполнено закрытие скрытых работ с нарушением порядка их сдачи-приемки, что делает невозможным приемку работ по конкретному этапу и т.д.
Похожие документы
- Отдельная ведомость. Обмененные ответные купоны. Форма № CN 03
- Отдельная ведомость. Ответные купоны. Форма № CN 02бис
- Определение о привлечении в качестве ответчика по делу о нарушении антимонопольного законодательства
- Определение о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства
- Определение об удовлетворении ходатайства ответчика(ов) о продлении сроков исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства