Исковое заявление заказчика в арбитражный суд о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения работ

                                     В Арбитражный суд ____________________

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-заказчика)
адрес: _______________________________
_____________________________________,
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата
и место государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: ___________, факс: _________,
эл. почта: ___________________________

Представитель Истца: _________________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-подрядчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Сумма иска: _______________ рублей  1
Госпошлина: _______________ рублей  2 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения работ

"___"____________ ____ г. между Истцом и Ответчиком заключен договор подряда N _____ на _________________________.

"___"__________ ____ г. Истцом в ходе наблюдения за производством работ были выявлены допущенные Ответчиком отступления от условий договора, выявлены недостатки, а именно:

- _____________________________________________________________;

- _____________________________________________________________.

В связи с этим работы по _________________________ были произведены Ответчиком заново, что подтверждается _________________________.

Пунктом _____ договора подряда N _____ предусмотрены следующие сроки выполнения работ: _________________________, в которые Ответчик не уложился. В связи с тем что работы по _________________________ произведены не вовремя, Истцу причинены убытки в виде _________________________ в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

В соответствии с п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

    Требование Истца от "___"__________ ____ г. N ____ о возмещении убытков
Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________
(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать Ответчика возместить убытки в виде _________________________, причиненные просрочкой выполненных работ, в размере _____ (__________) рублей.

Приложения:

1. Копия договора подряда N _____ от "___"__________ ____ г.

2. Документы, подтверждающие нарушение Ответчиком условий договора подряда N _____ от "___"__________ ____ г.

3. Документы, подтверждающие проведение работ заново.

4. Документы, подтверждающие причинение убытков.

5. Расчет суммы исковых требований.

6. Копия требования Истца от "___"__________ ____ г. N _____.

7. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования Истца.

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N _____.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых ³ .

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

    "__"___________ ____ г.

Истец (представитель)
_____________/____________________________/
(подпись)             (Ф.И.О.)