Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения

                                    В ____________________ районный суд  1

Истец: ________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Представитель истца: __________________
(данные с учетом ст. 48 Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Ответчик: _____________________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Цена иска: ________________ рублей  2
Госпошлина: ________________ рублей  3 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении подрядчиком, выполнившим работу заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения

"___"________ ___ г. между Истцом и Ответчиком был заключен договор подряда N ____, согласно которому Ответчик обязался выполнить работы по ____________________, а Истец обязался работы (результат работ) принять и оплатить в размере ____________ (________) рублей (далее - "Договор").

"___"________ ___ г. Истцом в ходе наблюдения за производством работ были выявлены допущенные Ответчиком недостатки и отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ (результата работ), а именно:

- использовались материалы, предоставленные не заказчиком;

- была нарушена технология выполнения ___________________ работ;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________.

Указанные работы Ответчиком по ______________ были произведены заново. Однако указанным Договором подряда были предусмотрены сроки выполнения работ, а именно: _________________________. В связи с тем что работы по ____________ произведены не вовремя, Истцу были причинены убытки в форме ______________ в размере _________ (________) рублей, что подтверждается _________________.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

    Требование (претензию) Истца от "__"____________ г. N ___ о  возмещении
убытков, причиненных   просрочкой   исполнения, Ответчик   добровольно   не
удовлетворил, сославшись на _______________________________________________
(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 15, 309, п. 1 ст. 702, п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 3, 22, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки, причиненные просрочкой выполнения работ, в размере ________(___________) рублей.

Приложения:

1. Копия договора подряда N _____ от "___"________ ___ г.

2. Доказательства отступления Ответчика от условий Договора, ухудшившего качество работ (результат работ).

3. Расчет суммы исковых требований.

4. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.

5. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца.

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

    "___"__________ ____ г.

Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)             (Ф.И.О.)