Дождитесь окончания отсчета и скачайте документ
Формирование файлов для скачивания завершится через 29 секунд. Пожалуйста, подождите.
Файл с типовым документом готов для скачивания!
* После окончания процесса загрузки, вы сможете скачать файл документа: «Исковое заявление поставщика (подрядчика, исполнителя) в арбитражный суд об уплате заказчиком неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения (или ненадлежащим исполнением) обязательств (гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара (работы, услуги)» в удобном для вас формате.
Похожие документы
- Исковое заявление заинтересованного лица в арбитражный суд о признании недействительным контракта при осуществлении закупки товара (работы, услуги) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Исковое заявление подрядчика в арбитражный суд о расторжении государственного контракта на выполнение подрядных работ в связи с неисполнением заказчиком условий контракта
- Ведомость банковского контроля по контракту
- Ведомость на списание вещевого имущества, выданного военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (лицам гражданского персонала) (приложение к акту о списании мягкого и хозяйственного инвентаря) (для использования в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации)
- Ведомость заявленных ремонтных работ (приложение к договору подряда на ремонт морского судна; к контракту на модернизацию (переоборудование) морского судна)
