Договор подряда на выполнение вскрышных работ (с обязательством подрядчика произвести рекультивацию земель по окончании работ)

ДОГОВОР N ___ подряда на выполнение вскрышных работ (с обязательством подрядчика произвести рекультивацию земель по окончании работ)

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

__________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с одной стороны,
(Устава, положения, доверенности)
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
(наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, положения, доверенности)
заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии со Спецификацией Заказчика (Приложение N ___) и Планом-графиком (Приложение N ___) работы на угольном разрезе N ___, расположенном на земельном участке с кадастровым номером __________, по адресу: _____________ (далее - земельный участок), предоставленном для выполнения вскрышных работ на основании _________________ (указать реквизиты документа), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Работы по настоящему договору включают в себя выполнение следующих мероприятий:

1.2.1. Выемка вскрышных пород 1 (далее - "Вскрыша", "Вскрышные работы") в соответствии со Спецификацией, в которой определена последовательность выполнения работ и их стоимость (Приложение N ___).

1.2.2. Транспортировка Вскрыши, в том числе переэкскавация и перевалочные работы, в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___).

1.2.3. Восстановление (рекультивация) земельного участка в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___), Проектом по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и положениями Приказа Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы".

1.3. Работы по настоящему договору осуществляются силами и иждивением Подрядчика с использованием следующего оборудования:

- комбайны очистные - __________ (наименование, количество шт.);

- комплексы механизированные - __________ (наименование, состав, характеристики);

- крепи механизированные для лав - __________ (наименование, количество шт.);

- пневмоинструменты - __________ (наименование, количество шт.);

- гидротехнические сооружения - __________ (наименование, количество шт.);

- мелиоративные сооружения - __________ (наименование, количество шт.).

1.4. Разрешение на проведение работ по настоящему договору предоставлено _______________ (указать наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) "___"_________ ___ г. на основании _______________ (указать подтверждающий документ), копия которого прилагается к настоящему договору в качестве его неотъемлемой части).



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Приступить к выполнению работ по выемке вскрышных пород не позднее срока, предусмотренного п. 3.1.1 настоящего договора, выполнить работы, указанные в п. 1.2 настоящего договора, в сроки, предусмотренные Планом-графиком работ, и по выполнении работ по транспортировке Вскрыши сдать результат работ Заказчику по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N __) не позднее ________ с момента наступления срока, указанного в п. 3.1.2 настоящего договора.

2.1.2. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.3. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора, по Акту выполненных вскрышных работ (Приложение N ___).

2.1.4. Не позднее _____________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных вскрышных работ (Приложение N ___):

2.1.4.1. Вывезти с земельного участка оборудование для выполнения Вскрышных работ.

2.1.4.2. Предоставить Заказчику на согласование Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N ___).

2.1.5. Приступить к выполнению работ по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее ______ с момента подписания Сторонами Проекта по рекультивации земельного участка (Приложение N ___).

2.1.6. Завершить работы по восстановлению (рекультивации) нарушенных земель не позднее "___"_________ ___ г.

2.1.7. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего Договора, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте ____________ (в последнем случае Стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).

2.1.8. Не позднее "___"_________ ___ г. передать Заказчику результат работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего договора, по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) и не позднее ________ с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ по рекультивации земельного участка вывезти с земельного участка оборудование, использованное для выполнения указанных в настоящем пункте работ.

2.1.9. Выполнить работы по настоящему договору своими силами и средствами в соответствии с требованиями техники безопасности и законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.

2.1.10. Представить Заказчику копии документации (сертификаты, технические паспорта) на оборудование, указанное в п. 1.3 настоящего договора, не позднее чем за ________ до начала производства работ, выполняемых с использованием этого оборудования.

2.1.11. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ, указанных в п. 1.2.3 настоящего договора.

2.1.12. При обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок, известить об этом Заказчика не позднее ________ с момента обнаружения таких обстоятельств и до получения от Заказчика соответствующих указаний приостановить работы.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику на земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора, не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы по настоящему договору:

- по Акту выполненных вскрышных работ - не позднее срока, указанного в п. 2.1.3 настоящего договора;

- по Акту выполненных работ по рекультивации земельного участка - не позднее срока, указанного в п. 2.1.8 настоящего договора.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором и Спецификацией (Приложение N ___).

2.2.4. Рассмотреть представленный Подрядчиком Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N ___) не позднее ________ с момента его получения и предоставить Подрядчику подписанный Проект или возражения по существу.

2.2.5. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 2.1.12 настоящего договора, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее ________ с момента получения предупреждения Подрядчика.



3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начало работ по выемке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.1.2. Окончание работ по транспортировке Вскрыши: "___"_________ ___ г.

3.2. Сроки начала и завершения отдельных этапов работы, предусмотренной п. 1.2 настоящего договора, определяются Планом-графиком работ (Приложение N ___).



4. СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Цена каждого вида работ устанавливается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Стоимость по договору включает также компенсацию издержек Подрядчика за использование его оборудования в размере ____% стоимости работ и указывается в Спецификации.

4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется в порядке: ____________________ в сроки: ________________.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков работ, предусмотренных настоящим договором и Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.



8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде по правилам подсудности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения настоящего договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, факсом, электронной почтой или доставлены курьером по адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Подрядчик: ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:

1. Спецификация (Приложение N __).

2. План-график вскрышных работ и работ по рекультивации (Приложение N __).

3. Акт выполненных вскрышных работ (Приложение N __).

4. Акт выполненных работ по рекультивации нарушенных земель (Приложение N __).

5. Копия разрешения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации на проведение вскрышных работ на земельном участке (Приложение N __).

6. Проект по рекультивации земельного участка (Приложение N __).



ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: ____________________              Подрядчик: ____________________
_______________/______________              _______________/_______________

М.П.                                        М.П.


1 В соответствии с п. 17 Приложения к Приказу Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы" вскрышные породы (вскрыша) - горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению в процессе открытых горных работ.

 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru