Договор подряда на изготовление изделий из комплектующих заказчика (с условием об обязанности подрядчика уведомлять о готовности результата работ)
ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______ на изготовление изделий из комплектующих заказчика (с условием об обязанности подрядчика уведомлять о готовности результата работ)
г. __________ "___"__________ ____ г. __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) _________________________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и с использованием предоставленных Заказчиком материалов произвести на своих производственных мощностях и своими силами следующие изделия: ________________ (наименование), предназначенные для _______________ (далее - "изделия"), в количестве _________ и передать изделия в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Задание Заказчика приведено в Приложении N ___ к настоящему Договору и содержит следующие требования:
- к комплектации изделий;
- к качеству изделий;
- к количеству изделий;
- к срокам выполнения работы;
- а также содержит дополнительные пожелания Заказчика к изделиям.
1.3. Качество и технические характеристики изделий должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ _________________ (указать соответствующий номер).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работу в следующие сроки:
1.4.1. Дата начала работы: __________________.
1.4.2. Дата окончания работы: __________________.
1.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику задание Заказчика (Приложение N ___).
2.1.2. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика Перечня требуемого количества материалов, необходимых для изготовления изделий, утвердить Перечень или направить Подрядчику мотивированные возражения.
2.1.3. Не позднее ________ с момента утверждения Заказчиком или согласования Сторонами Перечня материалов поставить Подрядчику своими силами по адресу: __________________ материалы в соответствии с накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.
2.1.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности изделий к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ по Акту выполненных работ (Приложение N ___) не позднее согласованной Сторонами даты, проверить качество произведенных изделий, в случае обнаружения недостатков отметить в акте характер недостатков, порядок и сроки их устранения.
2.1.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление изделий представить Заказчику Перечень требуемого количества материалов, необходимых для изготовления изделий.
2.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика материалов оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием о том, что материалы поступили на давальческих условиях, приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.
2.2.3. В течение ________ с момента окончания работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результата работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком материалов.
2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи готовой продукции, передать продукцию по акту выполненных работ 1 , а также передать Заказчику документы, указанные в пп. 2.2.3 настоящего Договора.
2.2.5. В срок __________ вернуть Заказчику излишек материалов (при наличии) и образовавшиеся при выполнении работ отходы.
2.2.6. Передать Заказчику Отчет о расходовании материалов (Приложение N __). Доставка изготовленной продукции осуществляется за счет Подрядчика.
2.2.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ на основании представленных отчетных документов.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.
2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
2.3.4. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного в п. 1.4 настоящего Договора (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
2.3.5. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
2.3.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.4.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
2.4.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
2.4.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.7. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.4.8. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
2.4.9. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет _____ (__________) руб. за одно готовое изделие, в том числе НДС - 18%. Общая стоимость составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС - 18%.
3.2. Оплата осуществляется в течение ______ банковских дней после получения Заказчиком оригиналов документов, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
4.1. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: _______________________.
4.2. Датой передачи результата работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ (Приложение N ___).
4.3. В течение ______ дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности результата работ к приемке Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования Сторонами составляется соответствующий акт.
5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком материалов должна обеспечивать их сохранность и соответствовать требованиям ГОСТ ________________ (указать соответствующий номер).
5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ____________________ и на упаковку: _____________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Заказчиком срока принятия продукции Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _______ руб.
6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. РИСКИ
7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материала, переданного Заказчиком для изготовления продукции, несет Подрядчик с момента получения указанных материалов и оборудования.
7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.
9.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок __________ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, действие настоящего Договора прекращается автоматически.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
10.2.1. По письменному соглашению Сторон.
10.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.
11.2. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Приложения:
11.5.1. Задание Заказчика (Приложение N ___).
11.5.2. Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком (Приложение N ___).
11.5.3. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
11.5.4. Отчет Подрядчика об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N ___).
11.5.5. Накладная М-15 на переданные Заказчиком материалы (Приложение N ___).
11.5.6. Перечень Ф.И.О., должностей и реквизитов доверенностей уполномоченных представителей Сторон (Приложение N ___).
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заказчик: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик: Заказчик: ____________/______________/ ______________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. М.П.
1 В соответствии с п. 2 ст. 703 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.
![, заглавная страница](documents/i/18449_.gif)
- Договор об организации производственной практики между учебным заведением и организацией. Обязанности сторон (образец заполнения)
- Договор о юридическом обслуживании (права и обязанности сторон определены более подробно)
- Заявление выгодоприобретателя о выплате части компенсации до истечения установленного срока исполнения юридическим лицом, осуществляющим перевозки пассажиров метрополитеном, обязанности по выплате компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью пассажира
- Заявление выгодоприобретателя о выплате страховщиком части страхового возмещения до истечения установленного срока исполнения страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения
- Заявление временного управляющего в арбитражный суд о запрещении исполняющему обязанности руководителя должника совершать определенные сделки и действия или совершать их без согласия временного управляющего