Примерное соглашение об осуществлении денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы

Приложение к Порядку осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы

Примерное соглашение об осуществлении денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы

г. Москва                                             "__" ________ 201_ г.

_____________________, именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя _____________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, _____________, именуемое в дальнейшем "Собственник", в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", руководствуясь постановлением Правительства Москвы от ______ N ______ "_____________________________________", в целях строительства объекта капитального строительства - ___________________, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Термины и их толкование

1.1. Имущество - подлежащие сносу и (или) восстановлению инженерные сети и сооружения, расположенные на территории застройки объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, указанные в перечне, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.2. Акт передачи Имущества для сноса - документ, содержащий перечень Имущества и подтверждающий передачу Собственником принадлежащего ему Имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения для сноса.

2. Предмет Соглашения

Настоящее Соглашение определяет условия осуществления Государственным заказчиком денежной компенсации Собственнику инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города Москвы, - ___________.

3. Обязательства сторон

3.1. Государственный заказчик обязуется:

3.1.1. Выплатить денежную компенсацию Собственнику Имущества в размере ____________ (________________), в том числе НДС (18%) _________, определенном в соответствии с отчетом об оценке от ____ N _________.

3.1.2. Перечислить денежные средства, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, на расчетный счет Собственника, указанный в настоящем Соглашении, не позднее ___ (______) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Соглашения.

3.1.3. В течение 10 рабочих дней подписать Акт передачи Имущества для сноса и передать его Собственнику.

3.2. Собственник обязуется после поступления денежных средств (пункты 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Соглашения) в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика о готовности приступить к сносу Имущества подписать Акт передачи Имущества для сноса.

3.3. В случае изменения банковских реквизитов Собственник обязуется сообщить Государственному заказчику о таком изменении в течение пяти рабочих дней с момента изменения.

4. Ответственность

4.1. В случае несоблюдения Государственным заказчиком сроков перечисления денежных средств, установленных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения, Государственный заказчик уплачивает Собственнику неустойку в размере 0,1% от суммы денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки.

4.2. В случае несоблюдения Собственником сроков подписания Акта передачи Имущества для сноса, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения, Собственник уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы денежной компенсации, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством в суде, арбитражном суде с соблюдением претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора. Ответ на претензию дается в течение ____ дней с момента ее получения в письменной форме.

5.6. Неотъемлемой частью Соглашения (приложением) являются следующие документы:

5.6.1. Перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению.

5.6.2. Акт передачи Имущества для сноса.

5.6.3. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на Имущество либо копия иного документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход права собственности на Имущество.

5.6.4. Отчет об оценке Имущества.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Источник - Постановление Правительства Москвы от 25.07.2011 № 333-ПП (с изменениями и дополнениями на 2012 год)