Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о взыскании неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение начального срока выполнения работ по договору подряда
В ___________________ районный суд 1 Истец: _______________________________ (наименование или Ф.И.О. заказчика) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Представитель истца: _________________ (данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Ответчик: ____________________________ (наименование или Ф.И.О. подрядчика) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Цена иска: ________________ рублей 2 Госпошлина: _______________ рублей 3
Исковое заявление о взыскании неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение начального срока выполнения работ по договору подряда
"___"__________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор подряда N _____ на выполнение следующих работ: _________________________, в соответствии с которым истец является заказчиком, ответчик - подрядчиком.
В соответствии с условиями указанного Договора начальный срок выполнения работы - "___"__________ ____ г. (или: _________________________).
Вместе с тем ответчик в установленный срок не выполнил свои обязательства и к выполнению работы не приступил, что подтверждается _________________________.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение начального срока выполнения работы.
Согласно ст. _____ Договора подряда N _____ за нарушение начального срока выполнения работ заказчик имеет право требовать с подрядчика выплаты неустойки (или: пени, штрафа) в размере _________________________.
Время просрочки составляет _____ календарных дней. Сумма неустойки (или: штрафа, пени) составляет _____ (__________) рублей.
Статьей _____ Договора подряда N _____ предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок для ответа на претензию - _____ календарных дней со дня ее получения.
Требование (претензию) истца от "__"_________ ____ г. N _____ о выплате неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение начального срока выполнения работ по Договору подряда в размере _______ (_____________) рублей ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________ (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
взыскать с ответчика в пользу истца сумму неустойки (или: штрафа, пени) за нарушение начального срока выполнения работ по Договору подряда N _____ от "___"__________ ____ г. в размере _____ (__________) рублей.
Приложения:
1. Копия Договора подряда N _____ от "___"__________ ____ г.
2. Документы, подтверждающие нарушение начального срока выполнения работ.
3. Расчет суммы исковых требований.
4. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N _____.
5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"___"__________ ____ г. Истец (представитель): ________________/__________________________________________/ (подпись) (Ф.И.О.)
1 При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
2 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
3 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
![, заглавная страница](documents/i/53007_.gif)
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о взыскании с подрядчика неосновательного обогащения по договору бытового подряда в виде невозвращения инструментов (или: оборудования), предоставленных заказчиком
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о взыскании неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение конечного срока выполнения работ по договору подряда
- Исковое заявление работодателя в суд общей юрисдикции о взыскании с работника расходов, понесенных работодателем в связи с созданием (или: выведением, выявлением) работником селекционного достижения с использованием денежных (или: технических, иных материальных) средств работодателя, но не в порядке выполнения работником своих трудовых обязанностей (или: конкретного задания работодателя)
- Исковое заявление работодателя в суд общей юрисдикции об обязании работника предоставить ему безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование селекционного достижения, созданного (или: выведенного, выявленного) работником с использованием денежных (или: технических, иных материальных) средств работодателя, но не в порядке выполнения работником своих трудовых обязанностей (или: конкретного задания работодателя)
- Исковое заявление работника в суд общей юрисдикции об определении размера (или: порядка, условий) выплаты работодателем вознаграждения в связи с использованием служебного селекционного достижения