Исковое заявление о взыскании суммы долга и неустойки по государственному контракту на выполнение работ (образец заполнения)
--------------------------------------------------------------------------- ¦Исх. N 91 от 26 ноября 2010 г. ¦ ¦ В Арбитражный суд Саратовской области ¦ ¦ 410004, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1 ¦ ¦ Истец: ¦ ¦ ООО "Концессия", ¦ ¦ 410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 3 ¦ ¦ тел/факс: 22-46-08 ¦ ¦ e-mail: snov@mail.ru ¦ ¦ Ответчик: ¦ ¦ Федеральное государственное образовательное¦ ¦ учреждение высшего профессионального ¦ ¦ образования "Саратов" ¦ ¦ Цена иска: 100 000 рублей ¦ ¦ Сумма госпошлины: 4000 рублей ¦ ¦ (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ¦ ¦ о взыскании суммы долга и неустойки ¦ ¦ по государственному контракту на выполнение работ ¦ ¦ N 18/10 от 11 августа 2010 года ¦ ¦ ¦ ¦ 11 августа 2010 г. между ООО "Концессия" (подрядчик) и Федеральным¦ ¦государственным образовательным учреждением высшего профессионального¦ ¦образования "Саратов" (государственный заказчик) на основании протокола¦ ¦оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе N 67890000/3 от¦ ¦22.07.2010 был заключен государственный контракт на выполнение работ N¦ ¦18/10 (приложение N 1), согласно которому подрядчик обязан был выполнить¦ ¦работы по текущему ремонту кабинета N 23 в здании государственного¦ ¦заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение N 2), а¦ ¦государственный заказчик должен был оплатить указанные работы. ¦ ¦ Срок выполнения работ по государственному контракту установлен с¦ ¦1 сентября 2010 года по 30 сентября 2010 года. ¦ ¦ В соответствии с условиями государственного контракта, а также¦ ¦нормами ст. 309, 704, 708 ГК РФ ООО "Концессия" полностью выполнило¦ ¦взятые на себя обязательства по государственному контракту, что¦ ¦подтверждается следующими документами: ¦ ¦ - журнал производства работ (приложение N 3); ¦ ¦ - акт N 1 о приемке выполненных работ (приложение N 4); ¦ ¦ - справка о стоимости выполненных работ и затрат за период с 31¦ ¦августа 2010 г. (приложение N 5); ¦ ¦ - выставленный счет N 45 (приложение N 6) и счет-фактура N 45¦ ¦(приложение N 7). ¦ ¦ Все вышеуказанные документы государственным заказчиком были подписаны¦ ¦без замечаний. ¦ ¦ Общая сумма выполненных по государственному контракту работ составила¦ ¦100 000 (сто тысяч) рублей. ¦ ¦ В соответствии с п. 5.1.5 государственного контракта государственный¦ ¦заказчик был обязан оплатить работы на основании акта выполненных работ в¦ ¦течение 5 рабочих дней. ¦ ¦ Однако в нарушение государственного контракта, а также в нарушение¦ ¦ст. 309, 310, 709, 711 ГК РФ государственный заказчик своих обязательств¦ ¦по оплате за выполненные работы не выполнил. ¦ ¦ В п. 1 ст. 711 ГК РФ определено, что, если договором подряда не¦ ¦предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее¦ ¦этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после¦ ¦сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим¦ ¦образом и в согласованный срок. ¦ ¦ Согласно п. 9.1 государственного контракта, в соответствии со ст. 12,¦ ¦330 ГК РФ поставщик имеет право требовать от государственного заказчика¦ ¦уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты¦ ¦неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после¦ ¦дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения¦ ¦обязательства (п. 9 ст. 9 ФЗ от 21.07.2005), которая на 26 ноября 2010 г.¦ ¦составила 36 000 руб. (приложение N 8 - расчет неустойки). ¦ ¦ Таким образом, общая сумма задолженности государственного заказчика¦ ¦за выполненные по государственному контракту работы составляет 136 000¦ ¦руб. ¦ ¦ Поскольку сумма задолженности не была уплачена государственным¦ ¦заказчиком своевременно в соответствии с условиями государственного¦ ¦контракта, подрядчиком на основании пункта 8.1 Государственного контракта¦ ¦была заявлена претензия N 2 от 10 октября 2010 года (приложение N 9) с¦ ¦требованием исполнения ответчиком своих обязательств по уплате¦ ¦задолженности по государственному контракту. ¦ ¦ Претензия была оставлена государственным заказчиком без ответа,¦ ¦требование об уплате суммы задолженности - без удовлетворения. ¦ ¦ Кроме того, подрядчик в связи с осуществлением действий, направленных¦ ¦на защиту своих интересов в рамках судебного производства, понес судебные¦ ¦расходы в размере 20 000 (двадцати тысяч рублей), что подтверждается¦ ¦договором N 65 об оказании юридических услуг от 13.10.2010 (приложение N¦ ¦11). ¦ ¦ Расходы подрядчика на оплату юридических услуг ООО "Юридическая¦ ¦компания "Право и закон" в соответствии со ст. 106 АПК РФ относятся к¦ ¦категории судебных издержек, понесенных лицом, участвующим в деле, в¦ ¦связи с рассмотрением дела арбитражным судом. ¦ ¦ Судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных¦ ¦издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. В¦ ¦соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, в том числе расходы на¦ ¦оплату услуг представителя, понесенные лицами, участвующими в деле, в¦ ¦пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с¦ ¦другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. ¦ ¦ Пунктом 7.1 государственного контракта предусмотрено положение о¦ ¦договорной подсудности. При не достижении взаимоприемлемого решения¦ ¦стороны вправе передать спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд¦ ¦Саратовской области. ¦ ¦ На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 11, ст. 12, 309,¦ ¦310, 330, 395, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1, 5¦ ¦ст. 4, ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ПРОШУ: ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Взыскать с государственного заказчика - Федерального¦ ¦государственного образовательного учреждения высшего профессионального¦ ¦образования "Саратов": ¦ ¦ - сумму долга по государственному контракту на выполнение работ N¦ ¦18/10 от 11 августа 2010 года в размере 100 000 руб.; ¦ ¦ - сумму неустойки за просрочку оплаты выполненных работ по¦ ¦государственному контракту на выполнение работ N 18/10 от 11 августа¦ ¦2010 года в размере 36 000 руб.; ¦ ¦ всего - 136 000 руб. ¦ ¦ 2. Взыскать с государственного заказчика уплаченную подрядчиком за¦ ¦подачу искового заявления сумму государственной пошлины в размере 4000¦ ¦руб. и расходы подрядчика на оплату юридических услуг в размере 20 000¦ ¦руб. ¦ ¦ Всего - 24 000 руб. ¦ ¦ ¦ ¦ Приложение: ¦ ¦ 1. Копия Государственного контракта на выполнение работ N 18/10 от¦ ¦11 августа 2010 года. ¦ ¦ 2. Копия технического задания. ¦ ¦ 3. Копия журнала производства работ. ¦ ¦ 4. Копия акта N 1 о приемке выполненных работ. ¦ ¦ 5. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат за период с¦ ¦31 августа 2010 г. ¦ ¦ 6. Копия выставленного счета N 45. ¦ ¦ 7. Копия счет-фактуры N 45. ¦ ¦ 8. Расчет взыскиваемой суммы долга и неустойки за просрочку оплаты¦ ¦выполненных работ. ¦ ¦ 9. Копия претензии N 2 от 10 октября 2010 года. ¦ ¦ 10. Копия почтового уведомления о вручении претензии ответчику. ¦ ¦ 11. Копии договора N 65 об оказании юридических услуг от 13.10.2010. ¦ ¦ 12. Платежное поручение об уплате государственной пошлины. ¦ ¦ 13. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный¦ ¦реестр ООО "Концессия". ¦ ¦ 14. Копия протокола общего собрания учредителей ООО "Концессия" от 15¦ ¦апреля 2009 года об избрании директора. ¦ ¦ 15. Почтовая квитанция, подтверждающая отправку копии искового¦ ¦заявления с приложенными документами ответчику с уведомлением о вручении.¦ ¦ ¦ ¦ Подлинные экземпляры вышеуказанных документов в обоснование иска¦ ¦будут представлены истцом в судебное заседание. ¦ ¦ ¦ ¦ Директор ООО "Концессия" П.Л. Иванов¦ ---------------------------------------------------------------------------
Источник - "Рекомендации по проведению конкурса. Успешный опыт и практика"
Похожие документы
- Исковое заявление производителя в арбитражный суд о возврате заготовителем отходов от переработки сельскохозяйственной продукции (обязанность заготовителя возвращать производителю по его требованию такие отходы предусмотрена договором контрактации)
- График проведения аттестации (переаттестации) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, аттестации и переаттестации граждан, поступающих на военную службу по контракту в службу специальных объектов при Президенте Российской Федерации
- Договор (контракт) об оказании услуг по повышению квалификации сотрудника за границей (заказчик - юридическое лицо)
- Договор (контракт) на оказание услуг по повышению квалификации (за границей)
- Динамика производства и реализации контрактной продукции (приложение к технико-экономическому обоснованию целесообразности выделения бюджетной ссуды)