Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда (образец)

-----------
¦ ОБРАЗЕЦ ¦
-----------

В ______________________________
(наименование суда первой инстанции)

Истец: __________________________
(сведения об истце, указанные
в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: _______________________
(сведения об ответчике, указанные
в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска _______________________
(сумма в рублях, если иск подлежит
оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ ____ г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ________________ _______ (характеристики объекта) не позднее "__"______ ___ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ ____ г., т.е. просрочка составила _________ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ ____ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___________ рублей (неустойка за _____ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "___"__________ ____ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ ___ г. подтверждается _________________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,

прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ ___ г. - на _ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия заказного письма от "__"______ ____ г. - на __ стр.;

4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;

5. Ответ подрядчика от "___"________ ____ г.

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;

9. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: "___"___________ ____ г.

Подпись истца

Источник - "Образцы исковых заявлений", "Издательство Тихомирова М.Ю."