Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере деятельности Минприроды России для государственных нужд (примерная форма)

Приложение 3 к Порядку организации работы по размещению заказа Минприроды России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для государственных нужд, приемки и внедрению их результатов

Примерная форма
Государственного контракта

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ для государственных нужд

Москва                                           "__" _________ 20__ г.

Министерство   природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации,
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________
__________________________________________________________________________,
(уполномоченное лицо, имеющее право подписи Государственных контрактов)
действующего на основании приказа Минприроды России от _________ N ______ и
доверенности от ________ N _______, с одной стороны, и ____________________
(полное и краткое
__________________________________________________________________________,
наименование организации - Поставщика (Исполнителя) или Ф.И.О.
физического лица)
именуемый в дальнейшем "Поставщик (Исполнитель)", в лице __________________
__________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, утвержденного __________________________,
(орган утверждения, дата
утверждения)
с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

    1.1.  Заказчик  поручает,  а  Поставщик (Исполнитель) принимает на себя
обязательство       по      выполнению      научно-исследовательских      и
опытно-конструкторских    работ    (НИОКР)    по      базовому      проекту
______________________________________ в соответствии с Календарным  планом
(шифр и наименование базового проекта)
выполнения  работ  (Приложение 1)  и  Техническим  заданием (Приложение 2),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
Основанием   для   заключения   настоящего  Государственного  контракта
является протокол заседания Конкурсной комиссии ___________________________
(наименование протокола)
от _________ 20__ года N _______.

1.2. Ожидаемые результаты НИОКР приводятся в Календарном плане выполнения работ и Техническом задании.

1.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Поставщиком (Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения Государственного контракта.

1.4. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Поставщик (Исполнитель) обязан незамедлительно поставить в известность об этом Заказчика.

Заказчик и Поставщик (Исполнитель) в 15-дневный срок обязаны принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении Государственного контракта.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

2.1. По завершении работы по настоящему Государственному контракту (или его отдельному этапу) Поставщик (Исполнитель) представляет Заказчику акт сдачи-приемки с приложением к нему результатов НИОКР, отчетных документов (материалов), предусмотренных Календарным планом выполнения работ и Техническим заданием, а также сведения для формирования и ведения базы данных Государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и результатов НИОКР по заказу Минприроды России (базы данных Государственных контрактов и результатов НИОКР Минприроды России) и документы, подтверждающие эти сведения.

Результаты НИОКР должны соответствовать требованиям государственных стандартов, отраслевых нормативных актов Минприроды России.

2.2. Заказчик в течение 30 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки, результатов НИОКР и отчетных документов (материалов) обязан направить Поставщику (Исполнителю) подписанный акт сдачи-приемки результатов НИОКР или мотивированный отказ от приемки результатов НИОКР.

2.3. В случае несоответствия результатов работы требованиям к конечным или промежуточным результатам НИОКР, изложенным в Техническом задании, а также особым условиям раздела 5 настоящего Государственного контракта составляется двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Поставщик (Исполнитель) обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

2.4. Если при приемке работ будет выявлена необходимость проведения доработки с изменением отдельных условий предмета Государственного контракта по требованию Заказчика, то эти работы выполняются по Дополнительному соглашению, подписанному сторонами с указанием их срока и стоимости работ.

2.5. В случае досрочного выполнения Поставщиком (Исполнителем) работ (этапа) по базовому проекту вопрос досрочной приемки и оплаты решается Заказчиком.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Стоимость работ по базовому проекту ______________________________
(шифр и наименование
базового проекта)
устанавливается в сумме ______ (__________) рублей, в том числе в 20__ году
______ (__________) рублей. НДС не облагается.

Все изменения и дополнения, вносимые в Государственный контракт, оформляются Дополнительными соглашениями в установленном порядке.

3.2. Целесообразность продолжения работы или отдельных ее этапов, цена, сроки работ, состав соисполнителей могут быть скорректированы по результатам завершенных этапов и оформлены Дополнительным соглашением.

    3.3.  Заказчик уплачивает аванс Поставщику (Исполнителю) для выполнения
работ  по  Государственному  контракту  в размере 30% от стоимости работ по
базовому   проекту  в  течение  15  (пятнадцати)  банковских  дней  с  даты
заключения    настоящего    Государственного   контракта,   что  составляет
_________ (__________) рублей.
(цифрами)  (прописью)

Расчеты за выполненные этапы работ, предусмотренные Календарным планом выполнения работ, производятся Заказчиком на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по конкретному этапу с учетом выплаченного аванса в пропорциональном объеме в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

3.4. Окончательный расчет по Государственному контракту производится после сдачи Поставщиком (Исполнителем) и приемки Заказчиком выполненной работы, оформленной актом сдачи-приемки.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику необходимую документацию по работам, включенным в Государственный контракт, для оперативного контроля за ходом его исполнения.

4.2. Поставщик (Исполнитель) обязан согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.

¹ Поставщик (Исполнитель) обязан проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения".

4.3. Поставщик (Исполнитель) обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Государственному контракту результатов НИОКР, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.4. Поставщик (Исполнитель) обязан незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего Государственного контракта результате НИОКР, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности либо в качестве информации, для которой может быть установлен режим коммерческой тайны, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

4.5. Поставщик (Исполнитель) обязан осуществить мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом 6 Государственного контракта.

4.6. Поставщик (Исполнитель) обязан предусмотреть в составе цены Государственного контракта расходы на осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения.

4.7. Поставщик (Исполнитель) обязан представлять Заказчику сведения для формирования и ведения базы данных Государственных контрактов и результатов НИОКР и базы данных Заказчика в сроки и по формам, установленным Минприроды России.

4.8. Поставщик (Исполнитель) обязан представить документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".

Отчеты о НИОКР и результаты НИОКР, содержащие информацию о недрах, регистрируются в Роснедрах и представляются в ФГУП НПП "Росгеолфонд".

4.9. Поставщик (Исполнитель) несет ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Государственным контрактом обязательств, в том числе за нарушение сроков выполнения работы в целом или отдельных ее этапов, отказ от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.

4.10. Поставщик (Исполнитель) по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные при выполнении работ по его вине. В случае неустранения указанных недостатков в установленный Заказчиком срок Поставщик (Исполнитель) уплачивает за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% от стоимости работ, подлежащих исправлению.

4.11. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.12. Заказчик обязан при условии закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения НИОКР (этапа НИОКР), за Российской Федерацией сообщить Поставщику (Исполнителю) в месячный срок после поступления от него уведомления о получении этого результата решение о способе правовой охраны с учетом положений раздела 6 настоящего Государственного контракта.

4.13. Заказчик обязан обеспечить за счет средств, выделяемых Заказчику, правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат Российской Федерации.

4.14. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату принятых результатов работ, выполненных по настоящему Государственному контракту.

4.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом, Поставщик (Исполнитель) вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.16. В случае досрочного расторжения Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и настоящим Государственным контрактом, Поставщик (Исполнитель) обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость принятых в установленном порядке Заказчиком этапов работ по Государственному контракту, в течение 5 банковских дней с момента расторжения полностью или частично Государственного контракта.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

5.1. Использование результатов НИОКР, созданных и переданных Поставщиком (Исполнителем) в соответствии с настоящим Государственным контрактом, производится по усмотрению Заказчика.

5.2. Поставщик (Исполнитель) не имеет права исключать соисполнителей, предусмотренных результатами конкурса, или привлекать других соисполнителей без согласования с Заказчиком.

5.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Государственному контракту работ.

5.4. Финансирование настоящего Государственного контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации бюджетных ассигнований, о чем Заказчик письменно уведомляет Поставщика (Исполнителя). При этом в случае необходимости стороны должны согласовать новые сроки и другие условия выполнения работ или их прекращения.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР

6.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при выполнении НИОКР (этапа НИОКР), подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Права на использование результатов НИОКР, созданных по настоящему Государственному контракту, принадлежат Российской Федерации в лице Минприроды России.

6.3. Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего Государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего Государственного контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (именуемых объектами интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий), а также право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации настоящего Государственного контракта, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Минприроды России.

6.4. Отношения, связанные с распоряжением, защитой и использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения НИОКР, регулируются законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

7.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с __ _________ 20__ года до исполнения сторонами принятых обязательств.

7.2. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Государственного контракта не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Государственного контракта, уведомив об этом Поставщика (Исполнителя) не позднее чем за один месяц.

7.4. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

7.5. В случае расторжения настоящего Государственного контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Поставщике (Исполнителе) в Реестр недобросовестных поставщиков.

7.6. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Поставщика (Исполнителя)

Юридический адрес: ________________________________________________________
ОГРН: _____________________________________________________________________
Платежные реквизиты: ______________________________________________________
(расчетный счет, корреспондентский счет, код банка,
___________________________________________________________________________
почтовый адрес банка, коды ОКПО, ИНН, КПП)

Заказчика

Юридический адрес: 123995, Москва, Д-242, ГСП-5, ул. Б. Грузинская, д. 4/6.

Платежные реквизиты:

ИНН 7710256289, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

лицевой счет 03731000510 в УФК по г. Москве

К настоящему Государственному контракту прилагаются:

Календарный план выполнения работ (Приложение 1);

Техническое задание (Приложение 2).

Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Поставщик (Исполнитель)                  Заказчик
Руководитель организации                 Уполномоченное лицо, имеющее право
или физическое лицо                      подписи Государственных контрактов
_________________ Ф.И.О.                 ________________ Ф.И.О.
М.П.                                     М.П.

Источник - Приказ Минприроды РФ от 19.08.2010 № 320 (с изменениями и дополнениями на 2010 год № 453)