Договор строительного подряда (строительство нежилого хозяйственного строения с использованием материалов заказчика)

ДОГОВОР N _____ строительного подряда (строительство нежилого хозяйственного строения с использованием материалов Заказчика)

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

__________________________________________________________, именуем__ в
(наименование или Ф.И.О.)
дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании ________________________________________________ и
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений
N _________________ от "_____"________________ _______ г., с одной стороны,
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по Техническому
заданию Заказчика (Приложение N __________ к настоящему Договору) работу по
строительству  нежилого  хозяйственного строения  (именуемого  в дальнейшем
"Строение")   в  соответствии   с  представленной  Заказчиком   технической
документацией  (приложение  к  Техническому  заданию  Заказчика)   в  срок,
установленный настоящим Договором.
Проект строительства разработан _______________________________________
(наименование разработчика)
и утвержден ______________________________________________________________.
(кем, дата утверждения)
Состав и содержание технической документации: _________________________
__________________________________________________________________________.
Срок представления технической документации Заказчиком: "__"____ ___ г.
Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого
под строительство Строения, подтверждаются ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа - акта об отводе
__________________________________________________________________________.
земельного участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.)
Разрешение на строительство выдано ____________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование органа, наименование, номер, дата выдачи документа)


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику следующие условия для выполнения работ: _______________, не позднее __________ с момента получения уведомления Подрядчика о готовности работ принять результат работ и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

1.3. Работа по настоящему Договору выполняется Подрядчиком из материалов Заказчика, Заказчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется предоставить следующие материалы:

______________________________ в количестве ___________________.



2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно смете (Приложение N _____), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере _____% от суммы, установленной п. 2.1 настоящего Договора, в течение _____ дней с момента получения оригинала счета Подрядчика. Окончательный расчет производится в течение __________ с момента получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100), Отчета об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N __), и Справки о стоимости выполненных работ и услуг (Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее _____ с момента получения от Заказчика Технического задания, технической документации и материалов по накладной ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132) предоставить Заказчику на утверждение Смету работ.

3.1.2. Приступить к выполнению работ в соответствии с Планом-графиком работ (Приложение N _____ к настоящему Договору), но не позднее __________ с момента утверждения Заказчиком Сметы работ.

3.1.3. В течение выполнения работ по настоящему Договору вести Общий журнал работ (Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а) и Журнал учета выполненных работ (Унифицированная форма N КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

3.1.4. Выполнять этапы работ в сроки, установленные Планом-графиком работ, завершить выполнение работ не позднее "__"__________ ____ г.

3.1.5. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _____ или электронной почте __________.

3.1.6. Передать результат работ Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100). Одновременно с передачей Заказчику результата выполненных работ предоставить Заказчику: Справку о стоимости выполненных работ и услуг (Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100) и Отчет об использовании материалов, предоставленных Заказчиком (Приложение N _____).

3.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.8. По требованию Заказчика устранять за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

3.1.9. Не позднее __________ после окончания работ осуществить уборку строительного мусора, оставшегося после выполнения работ по настоящему Договору, с земельного участка, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Техническое задание Заказчика, необходимую техническую документацию, перечень которой приведен в Техзадании, а также материалы по накладной ТОРГ-12 (утверждена Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132).

3.2.2. Не позднее __________ с момента получения Сметы работ утвердить Смету путем ее подписания и направить Подрядчику или предоставить Подрядчику возражения по существу.

3.2.3. Не позднее __________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора оказать Подрядчику содействие путем выполнения следующих мероприятий: _________________________.

3.2.4. Не позднее _____ после получения от Подрядчика извещения об окончании работы осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.5. Оплатить работу в порядке, указанном в разделе 2 настоящего Договора.

3.2.6. В случае получения от Подрядчика информации, указанной в п. 3.1.7 настоящего Договора, направить Подрядчику указания о дальнейших действиях не позднее __________ с момента получения предупреждения Подрядчика.

3.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за ________ до даты предполагаемого расторжения.



4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям действующих СНиПов, технических регламентов, технических условий для данного вида работ.

4.2. Гарантийный срок на Строение устанавливается Подрядчиком в _______.



5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия.

5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в срок _______________.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Планом-графиком работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты цены работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.



Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

1. Техническое задание Заказчика (Приложение N _____).

2. Смета работ (Приложение N _____).

3. План-график работ (Приложение N _____).

4. Акт приемки выполненных работ (Приложение N _____, Унифицированная форма N КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

5. Общий журнал работ (Приложение N _____, Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а).

6. Журнал учета выполненных работ (Приложение N _____, Унифицированная форма N КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

7. Справка о стоимости выполненных работ и услуг (Приложение N _____, Унифицированная форма N КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100).

8. Отчет подрядчика об использовании материалов Заказчика (Приложение N _____).



8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ПОДПИСИ СТОРОН

             Заказчик:                                   Подрядчик:
__________________________                   __________________________
____________/_____________                   ___________/______________

М.П.                                         М.П.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru