Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) на строительство административного здания (со стандартным перечнем мер ответственности)

ДОГОВОР N ____ простого товарищества на строительство административного здания (со стандартным перечнем мер ответственности)

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.

__________________________, именуем__ в дальнейшем "Товарищ 1", в лице
(наименование организации)

___________________________, действующего на основании ____________________
(должность, Ф.И.О.)                            (Устава, доверенности)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Товарищ 2", в лице
(наименование организации)

________________________, действующ___ на основании _____________________,
(должность, Ф.И.О.)                              (Устава, доверенности)
именуемые в дальнейшем "Товарищи",  заключили  настоящий  договор  (далее -
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Товарищи обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица с целью строительства административного здания общей площадью ____ кв. м по адресу: ________________, в дальнейшем именуемого "Объект". ¹

1.2. Строительство Объекта осуществляется Товарищами без извлечения прибыли для удовлетворения собственных потребностей в офисных помещениях.

1.3. Строительство Объекта будет осуществляться на земельном участке площадью ________ кв. м, расположенном по указанному в п. 1.1 настоящего Договора адресу, находящемся в долгосрочной аренде сроком на _________ лет у Товарища 1 по договору аренды земельного участка N ___ от "___"________ ____ г. и ___________________.

Кадастровый план земельного участка прилагается.

1.4. Товарищ 1 гарантирует, что указанный в п. 1.3 настоящего Договора земельный участок на момент подписания настоящего Договора в споре и под арестом не состоит, не заложен, в субаренду не передан и не уступлен в любой иной форме и на любых правах, предусмотренных действующим законодательством РФ, не обременен какими-либо иными правами третьих лиц, за исключением арендодателя.

2. ВКЛАДЫ ТОВАРИЩЕЙ, ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО И ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ

2.1. Вкладом Товарища 1 по настоящему Договору является:

1) право аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________________.

2) исполнение функций технического заказчика по договору строительного подряда на строительство Объекта.

Вклад Товарища 1 оценивается в размере ______% в общем имуществе Товарищей.

2.2. Вкладом Товарища 2 являются:

1) денежные средства, уплачиваемые им в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2) выполнение функций созаказчика по строительству Объекта и внешних инженерных коммуникаций;

Вклад Товарища 2 по настоящему Договору оценивается в _____% в общем имуществе Товарищей.

2.3. Внесенное Товарищем 1 право аренды используется Товарищами в общих интересах. Вклад Товарища 2, технико-экономическое обоснование строительства Объекта, внесенное Товарищем 1, иное внесенное Товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности, используется в интересах всех Товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, а также построенный Объект признаются общей долевой собственностью Товарищей.

2.4. В период строительства незавершенного строительства Объект, материалы, конструкции, детали и т.д. находятся на общем балансе Товарищей.

Ведение бухгалтерского учета и направление отчетности в отношении общего имущества Товарищей по настоящему Договору осуществляет Товарищ 2.

2.5. Общие дела по настоящему Договору будут вести оба Товарища.

2.6. По окончании строительства Объекта все виды площадей в нем (полезных, общего пользования, помещений инженерного назначения) распределяются между Сторонами в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Договору следующим образом:

2.6.1. ___% общей площади передается на праве собственности Товарищу 1.

2.6.2. ___% общей площади передается на праве собственности Товарищу 2.

2.7. Указанное в п. 2.6 настоящего Договора процентное соотношение не подлежит изменению в зависимости от фактических затрат Сторон на исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

2.8. В Приложении N 1 к настоящему Договору приведено предварительное распределение площадей между Сторонами, которое должно быть учтено при разработке рабочих чертежей для обеспечения:

а) изолированных входов в здание каждой Стороны;

б) неразрывности технологических процессов, удобства обслуживания оборудования и инженерных коммуникаций, раздельного учета электроэнергии и коммунальных услуг;

в) оптимального закрепления зон благоустройства и оформления раздельных договорных отношений с Комитетом по земельным ресурсам.

3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Обязанности Товарища 1:

3.1.1. Предоставить вклад в общее имущество, согласно п. 2.1 настоящего Договора в течение ___________ после его заключения.

3.1.2. Добросовестно исполнять функции технического заказчика по заключению договора подряда для строительства Объекта.

3.1.3. Своевременно уплачивать арендные платежи за счет денежных средств Товарища 2 по договору аренды земельного участка и отдельно заключаемым по мере необходимости договорам краткосрочной аренды земельных участков на период до ввода Объекта в эксплуатацию.

3.1.4. Совместно с Товарищем 2 участвовать в проведении рабочей и государственной комиссий по приемке законченного строительства Объекта.

3.2. Обязанности Товарища 2:

3.2.1. Добросовестно исполнять функции созаказчика по договору подряда на строительство Объекта.

3.2.2. Осуществлять непрерывное и достаточное для своевременной (в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства) сдачи Объекта в эксплуатацию финансирование инвестиционного проекта на условиях, указанных в п. 2.2 настоящего Договора.

Товарищ 2 обязуется в течение _________ с момента подписания настоящего Договора полностью исполнить свои обязательства по финансированию, строительству и сдаче Объекта в эксплуатацию.

3.2.3. Совместно с Товарищем 1 участвовать в проведении рабочей и государственной комиссий по приемке законченного строительством Объекта.

3.3. Любая из Сторон имеет право своевременно и оперативно получать от другой Стороны информацию о ходе выполнения всех обязательств по настоящему Договору и осуществлять контроль за ходом их выполнения.

3.4. В отношении с третьими лицами полномочия каждой из Сторон совершать любые сделки от имени Сторон (в том числе перечисление денежных средств и передача иного имущества) во исполнение настоящего Договора должны подтверждаться доверенностью, выданной другой Стороной, и письменным согласием другой Стороны.

3.5. Сторона, желающая составить акт сдачи-приемки или выполнения обязательств по финансированию, а также иных обязательств по настоящему Договору либо любой другой документ, требующий согласования, передает другой Стороне проект такого акта с приложением соответствующих документов. Другая Сторона в течение _______ рабочих дней с даты получения проекта акта (документа) подписывает его или представляет другой Стороне письменный мотивированный отказ.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДЕЙ

4.1. Не позже ________ после составления технического паспорта Объекта Стороны фиксируют в протоколе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, уточненное распределение площадей Объекта, которое не должно противоречить процентному распределению данных площадей в соответствии с п. 2.6 настоящего Договора. В случае нарушения срока подписания данного протокола или отказа в подписании данного протокола все возможные связанные с этой задержкой дополнительные издержки (арендную плату, плату за коммунальные услуги и т.п.) обязана взять на себя виновная Сторона, по чьей инициативе вносятся изменения в ранее согласованное распределение площадей (Приложение N 2 к настоящему Договору).

4.2. Каждая Сторона, имеющая намерение каким-либо образом обременить свою долю в общем имуществе Сторон (залог, ипотека и т.д.), обязана получить письменное согласие на это другой Стороны.

4.3. После распределения площадей в построенном Объекте Стороны самостоятельно оформляют земельные отношения и права собственности на недвижимое имущество в установленном законодательством порядке.

4.4. В случае если одна из Сторон пожелает продать свою долю третьим лицам, другая Сторона имеет приоритетное право на покупку этой доли по цене, предложенной третьим лицам, в течение _______ дней с момента выставления указанной доли на продажу.

4.5. Стороны вправе по письменному согласию друг с другом уступить свои права по договору третьему лицу полностью или частично при условии принятия последним условий и обязательств по настоящему Договору. При этом все дополнительные издержки, связанные с такими действиями (в том числе с задержкой в сроках строительства), принимает на себя Сторона - инициатор таких действий, а сумма этих издержек учитывается в уменьшение причитающейся Стороне-инициатору доли в незавершенном строительстве. При переуступке прав после завершения строительства Объекта доля каждой Стороны определяется согласно п. п. 2.6 и 4.1 настоящего Договора.

4.6. Права аренды на земельный участок площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: ___________________, после ввода Объекта в эксплуатацию переоформляются в установленном законодательством порядке в соответствии с дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, или на одну из Сторон, или на каждую из Сторон по отдельности в процентном соотношении от выделенной в праве собственности каждой Стороны доли Объекта.

4.7. С момента ввода в эксплуатацию Объекта по настоящему Договору Стороны обязуются из собственных средств осуществлять арендные платежи за аренду указанного земельного участка площадью ______ кв. м в течение всего срока действия арендных правоотношений в следующем объеме:

- ____% всех арендных платежей за весь вышеуказанный земельный участок осуществляет за свой счет Товарищ 2 или лицо, которому Товарищ 2 передал или уступил свое право собственности на Объект;

- _____% всех арендных платежей за весь вышеуказанный земельный участок осуществляет за свой счет Товарищ 1 или лицо, которому Товарищ 1 передал или уступил свое право собственности на Объект.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны обязуются выполнять свои обязательства в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают виновную Сторону от исполнения обязательств по договору.

5.3. Стороны в обязательном и срочном порядке информируют друг друга о наступлении банкротства, судебном разбирательстве, аресте имущества, активов, банковских счетов, а также о других административных и правовых воздействиях на юридическое лицо каждой Стороны.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных действий и т.п. - при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на время действия указанных обстоятельств.

5.5. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, незамедлительно, в течение _______ с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует другую Сторону в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств.

5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ___________, каждая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто соглашение об альтернативных путях исполнения настоящего Договора.

5.7. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ²

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также в случае существенного нарушения обязательства одним из Товарищей.

6.3. Каждый из Товарищей вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

_________________________________;

_________________________________.

6.4. Все споры и/или разногласия по исполнению настоящего Договора или в связи с ним будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. ______________.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Договор составлен на русском языке в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение N 1. Распределение площадей между Сторонами.

Приложение N 2. Протокол уточненного распределения площадей с учетом данных БТИ.

Приложение N 3. Распорядительный документ на строительство Объекта.

Приложение N 4. Договор аренды земельного участка.

___________________________________________________.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 Товарищ 1                               Товарищ 2

Наименование:                           Наименование:
_________________________     Адрес:    _________________________     Адрес:
________________________________        ________________________________
ОГРН _________________________________  ОГРН _________________________________
ИНН __________________________________  ИНН __________________________________
КПП __________________________________  КПП __________________________________
Р/с                                     Р/с
___________________________________     ___________________________________
в                                       в
_____________________________________   _____________________________________
К/с                                     К/с
___________________________________     ___________________________________
БИК __________________________________  БИК __________________________________
ОКПО _________________________________  ОКПО _________________________________

________________________(____________)  ________________________(______________)
М.П.                                   М.П.