Договор поставки товара (товар поставляется по отгрузочным разнарядкам; путем сдачи транспортной организации; товар доставляется железнодорожным транспортом; предусмотрено условие о возмещении убытков в виде разницы в цене в случае расторжения договора; указываются последствия несоблюдения условия о количестве товара)
ДОГОВОР N _______ поставки товара (товар поставляется по отгрузочным разнарядкам; путем сдачи транспортной организации; товар доставляется железнодорожным транспортом; предусмотрено условие о возмещении убытков в виде разницы в цене в случае расторжения договора; указываются последствия несоблюдения условия о количестве товара)
г. ________________ "___"__________ ___ г.
____________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передавать ________________________________________________________________ (указать наименование или вид, характеристики товара) (далее по тексту - "Товар") по согласованной номенклатуре получателям в соответствии с отгрузочными разнарядками Покупателя, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку Товара и оплатить его в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором 1 .
1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
2.1. Общее количество поставляемого по настоящему Договору Товара составляет:
_________________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________; (указать количество или порядок его определения) _________________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________ 2 . (указать количество или порядок его определения)
2 Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
2.2. Наименование, количество Товара в каждой партии определяются на основании отгрузочных разнарядок, направляемых Покупателем в адрес Поставщика.
2.3. Качество Товара должно соответствовать ___________________________ __________________________________________________________________________. (указать стандарты, регламенты, иные требования к качеству товара) 2.4. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю документы, подтверждающие соответствие качества Товара требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Договора, к которым относятся: _________________________________ __________________________________________________________________________. (указать сертификаты, иные документы о качестве товара) 2.5. Упаковка Товара должна соответствовать ___________________________ __________________________________________________________________________. (указать стандарты, условия, иные требования)
2.6. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, составляет:
- _______________________________ - ________ (________________) рублей; (наименование товара) - _______________________________ - ________ (________________) рублей. (наименование товара)
3.2. Цена Товара включает стоимость погрузки Товара на транспорт Поставщика и стоимость доставки Товара на станцию отгрузки, указанную в п. 4.4 настоящего Договора.
Стоимость погрузки Товара в вагоны, разгрузки Товара из вагонов, стоимость перевозки Товара от станции отгрузки до станции назначения не включаются в цену Товара и оплачиваются Покупателем самостоятельно.
3.3. Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату стоимости партии Товара в соответствии с направленной Покупателем отгрузочной разнарядкой.
3.4. Покупатель производит оплату стоимости партии Товара в течение ______________ с даты приемки Товара Покупателем (п. 4.8 настоящего Договора).
3.5. Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 9 настоящего Договора.
3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, направляемых Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество Товара, станция назначения, а также при необходимости иные условия поставки.
4.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем __________________________________________ не позднее чем за ______________ (период или сроки направления) до срока поставки, установленного п. 4.3 настоящего Договора. 4.3. Товар по настоящему Договору поставляется в следующие сроки: __________________________________________________________________________. (указать сроки или периоды поставки товара) 4.4. Товар поставляется путем его сдачи транспортной организации на станции отгрузки ____________________________________. (указать станцию отгрузки)
Покупатель самостоятельно заключает договор с транспортной организацией и уведомляет Поставщика о реквизитах транспортной организации и порядке взаимодействия с ее уполномоченными лицами.
4.5. Поставщик самостоятельно доставляет Товар на станцию отгрузки, указанную в п. 4.4 настоящего Договора, и сдает Товар транспортной организации.
Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю документы, подтверждающие надлежащее качество Товара (п. 2.4 настоящего Договора), акт приема-передачи Товара в двух экземплярах, подписанных Поставщиком.
Поставщик направляет Покупателю _________________________________ копии (указать способ направления) железнодорожной транспортной накладной, квитанции о приеме груза, подтверждающие сдачу Товара транспортной организации.
4.6. Датой поставки Товара считается дата сдачи Товара транспортной организации для доставки получателям, указанная в железнодорожной транспортной накладной.
4.7. При получении Товара от транспортной организации получатели проверяют соответствие поставленного Товара только по количеству тарных мест и (или) весу брутто.
Подписание получателями железнодорожных накладных не свидетельствует о приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту.
4.8. Внутритарная проверка Товара по количеству, качеству и ассортименту производится получателем на своем складе в течение ______________ с даты получения Товара на станции назначения.
Датой приемки Товара является дата подписания Покупателем акта приема-передачи Товара. Покупатель направляет один экземпляр подписанного акта приема-передачи Товара Поставщику.
4.9. В случае обнаружения Покупателем ненадлежащего качества поставленного Товара, нарушения условий о количестве и/или ассортименте Товара Покупатель (получатель) обязан уведомить Поставщика об указанных нарушениях. Уведомление производится ________________________________. (указать способ направления) 4.10. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить непоставленное количество Товара __________________________________________ __________________________________________________________________________. (указать порядок допоставки товара: в следующем периоде поставки либо определить иной срок допоставки)
Поставщик обязан допоставить Товар в ассортименте, установленном отгрузочной разнарядкой.
4.11. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Товара;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более ______________________________;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.
Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
4.12. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;
- принять весь переданный Товар.
При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условию настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.13. Если Поставщик не поставил предусмотренное отгрузочной разнарядкой количество Товара, Покупатель вправе приобрести непоставленный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
4.14. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара (п. 4.6 настоящего Договора).
4.15. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет Покупатель с момента перехода к нему права собственности на Товар.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока поставки, установленного п. 4.3 настоящего Договора, срока допоставки Товара, установленного п. 4.10 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере _____% от стоимости партии Товара, не поставленной в установленный срок, за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение условия об ассортименте Товара, определенного в соответствии с отгрузочной разнарядкой, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ______ (_____________) рублей.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ______% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
5.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.7. Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором, Стороны разрешают путем переговоров.
6.2. При недостижении согласия в результате переговоров Стороны передают споры для рассмотрения в Арбитражный суд ______________________.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "___"____________ ___ г.
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, установленным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) в случае неоднократного (более двух раз в течение срока действия настоящего Договора) нарушения Покупателем срока оплаты Товара.
7.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) в следующих случаях:
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок (п. 4.11 настоящего Договора);
- неоднократного нарушения сроков поставки Товара (п. 4.3 настоящего Договора).
7.5. Если в разумный срок после расторжения настоящего Договора вследствие нарушения обязательства Поставщиком (п. 7.4 настоящего Договора) Покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене Товар взамен предусмотренного настоящим Договором, Покупатель может предъявить Поставщику требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в настоящем Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Покупатель: ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик: Покупатель: ______________________ _______________________ М.П. М.П.
- Договор поставки и монтажа (шефмонтажа) товара (с подробными условиями о гарантии)
- Договор поставки оборудования (поставка осуществляется партиями; цена партии оборудования - договорная; на условиях стопроцентной предоплаты каждой партии)
- Договор поручительства (трехсторонний: поручитель обеспечивает обязательство должника перед кредитором, ответственность поручителя субсидиарная, должник выплачивает поручителю вознаграждение при определенных условиях, предусмотрен механизм оповещения поручителя об исполнении/неисполнении обязательства должником)
- Порядок и условия вынесения поощрений и применения мер дисциплинарного воздействия к спортивным судьям
- Порядок и условия предоставления межбанковских кредитов (приложение к межбанковскому соглашению об общих условиях совершения операций на межбанковском рынке)
