Договор подряда на выполнение работ по модернизации (тюнингу) транспортного средства

ДОГОВОР N _____ на выполнение работ по модернизации (тюнингу) транспортного средства

г. _______________                                  "___"__________ ____ г.


____________________ в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ____________________ в лице ____________________, действующего на основании ____________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по модернизации (тюнингу) транспортного средства, принадлежащего Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Модернизация (тюнинг) транспортного средства (далее - ТС) осуществляется в целях:

- технического совершенствования ТС в соответствии с новейшими требованиями и нормами;

- улучшения конструкции в целях продления жизненного цикла ТС;

- достижения современного уровня безопасности ТС;

- обеспечения конкурентоспособности ТС;

- увеличения производительности ТС;

- экономии затрат на топливо без замены модели транспортного средства.



2. Срок выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

2.1.1. Дата начала работ: "___"_________ ___ г.

2.1.2. Промежуточные сроки - "__"___________ ____ г.

2.1.3. Дата окончания работ: "___"_________ ___ г.

2.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.



3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии со Сметой (Приложение N ___), которая после составления и подписания обеими Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. В зачет стоимости модернизированного ТС могут приниматься несписанные со старого ТС номерные узлы и агрегаты.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке: _________________________.



4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Не позднее _____ дней с момента заключения Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику ТС для выполнения работ.

4.1.2. Предоставить Подрядчику следующие документы:

- копию паспорта ТС;

- акт единичного осмотра в ГИБДД;

- _________________________________________.

4.1.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

4.1.4. Принять и оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора по акту приема-сдачи (Приложение N ___). Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Подрядчика, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.1.5. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.2.4. В случаях когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.2.5. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Договора, приступить и выполнить работу по модернизации ТС Заказчика.

4.3.2. Выполнить следующие работы:

- обновить ТС путем его модернизации;

- произвести установку дополнительного оборудования;

- заменить двигатель и узлы, устаревшие механизмы;

- улучшить технические возможности ТС;

- _________________________________________.

4.3.3. По завершении работ сдать результат Заказчику по акту приема-сдачи.

4.3.4. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине существенного превышения определенной цены работы своевременно предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Подрядчик обязан выполнить настоящий Договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в Смете.

4.3.5. Своевременно и качественно выполнить работы.

4.3.6. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

4.3.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.

4.4.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

4.4.3. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.



5. Приемка выполненных работ

5.1. По окончании работ Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием даты проведения приемки работ, окончательного контроля качества и других характеристик модернизированного ТС.

5.2. Заказчик обязан в установленный срок осмотреть и принять результат выполненной работы по акту приема-сдачи.

5.3. Подрядчик вместе с актом приема-сдачи при передаче результата работы обязан предоставить Заказчику:

- справку-счет;

- копию заключения о внесении изменений в конструкцию;

- _________________________________________.

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5.5. В случае уклонения Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно Договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в следующем порядке: _________________________.



6. Качество работы

6.1. Качество работ должно соответствовать следующим требованиям: _________________________.

6.2. На ТС, полученное в процессе модернизации, Подрядчиком устанавливается гарантийный срок - _______________ (указать период) или _____ км пробега.

6.3. Гарантийный срок начинает течь с _________________________.



7. Ответственность Сторон Договора

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком для модернизации ТС.

7.4. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы.

7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.



8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор передается в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.



9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон настоящего договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Приложения:

9.5.1. Смета (Приложение N ___).

9.5.2. Акт приема-сдачи (Приложение N ___).



10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик: _________________________     Подрядчик: ________________________
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________

Заказчик:                                Подрядчик:
_____________/______________             _____________/______________


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru