Договор подряда на пересадку зеленых насаждений при капитальном ремонте инженерных коммуникаций (деятельность осуществляется в городе Москве; обязанность по получению разрешения на пересадку лежит на заказчике)



ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на пересадку зеленых насаждений при капитальном ремонте инженерных коммуникаций (деятельность осуществляется в городе Москве; обязанность по получению разрешения на пересадку лежит на заказчике)

г. Москва                                            "___"_________ ____ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик,
(наименование организации)
в лице _________________________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________, с одной стороны, и ______________________________,
(Устава, положения)                         (наименование организации)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
(Устава, положения, доверенности)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить своими силами, с использованием собственных материалов и оборудования работы по пересадке деревьев и кустарников (далее - "пересадка"), попавших на территорию капитального ремонта следующих инженерных коммуникаций: _____________, расположенных по адресу: ________________ (далее - "территория"), передать результат работ Заказчику по Акту приема выполненных работ (Приложение N ___), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Пересадка осуществляется Подрядчиком в соответствии с составленной им перечетной ведомостью и полученным в установленном порядке разрешением на пересадку (см. пп. 3.1.1 настоящего Договора).

1.3. Результатом работ по настоящему Договору являются пересаженные деревья и кустарники в количестве, соответствующем разрешению на пересадку.

1.4. Сроки выполнения работ:

1.4.1. Дата начала работ: не позднее "___"__________ ____ г.

1.4.2. Дата окончания работ (дата приемки результата работ): "___"__________ ____ г.

1.5. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ____________________________________________________________;

б) ____________________________________________________________;

в) ____________________________________________________________.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____ (_________) рублей, включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость выполненных работ в течение _____ банковских дней с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в пп. 3.2.4 настоящего Договора.

2.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 2.1 настоящего Договора, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.



3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - "Департамент") с заявлением о выдаче разрешения 1 на пересадку деревьев и кустарников, попавших на территорию капитального ремонта (далее - "Разрешение"), за свой счет и своими силами составить и представить в Департамент:

- сопроводительное письмо;

- заключение по дендрологической части проекта по капитальному ремонту инженерных коммуникаций, указанных в п. 1.1 настоящего Договора;

- дендроплан, заверенный печатью балансодержателя территории;

- проект пересадки, согласованный с балансодержателем территории;

- акт натурного и фитосанитарного состояния зеленых насаждений;

- перечетную ведомость 2 , где указываются количество деревьев и кустарников, их видовой состав, состояние, наличие газонов, травяного покрова, цветников;

- акт пометки деревьев 3 ;

- документы, предусмотренные регламентами подготовки Департаментом в режиме "одного окна" разрешения на пересадку деревьев и кустарников на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденными постановлением Правительства Москвы.

3.1.2. Не позднее чем за 10 дней до начала работ установить на территории за свой счет информационный щит по утвержденной форме 4 и представить в Департамент фотографию установленного информационного щита.

3.1.3. Не позднее чем за 5 дней до начала проведения работ по пересадке уведомить ГУВД по г. Москве и отдел экологического контроля Департамента 5 .

3.1.4. Не позднее ______ с момента получения Разрешения передать Разрешение Подрядчику.

3.1.5. Не позднее ______ с момента получения уведомления Подрядчика об окончании работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи результата работ.

3.1.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять работы и документы, указанные в пп. 3.2.5 настоящего Договора.

3.1.7. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика разрешения приступить к выполнению пересадки _________ шт. деревьев и ________ шт. кустарников по адресу: ___________________.

3.2.2. В течение _______ с момента начала работ осуществить пересадку в соответствии с требованиями Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП 6 .

3.2.3. В течение 5 дней после окончания проведения работ по пересадке зеленых насаждений обратиться в отдел экологического контроля Департамента с заявлением о проведении обследования территории в целях закрытия 7 Разрешения.

3.2.4. Не позднее ________ с момента закрытия Разрешения уведомить Заказчика об окончании работ по пересадке, согласовать с Заказчиком дату приема-передачи результата работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта приема выполненных работ, счета, счета-фактуры.

3.2.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, предъявить Заказчику результат работ и передать документы, указанные в пп. 3.2.4 настоящего Договора, а также вернуть закрытое Разрешение.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пп. 3.2.1 - 3.2.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных пп. 3.1.4 - 3.1.6 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего Договора.



5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: _______________.

5.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

6.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

7.2.1. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, а также для Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

8.3. Приложения:

8.3.1. Приложение N __ - копия акта натурного и фитосанитарного состояния зеленых насаждений.

8.3.2. Приложение N __ - перечетная ведомость.

8.3.3. Приложение N __ - фотография информационного щита.

8.3.4. Приложение N __ - акт пометки деревьев.

8.3.5. Приложение N __ - заключение по дендрологической части проекта по капитальному ремонту.

8.3.6. Приложение N __ - дендроплан.

8.3.7. Приложение N __ - проект пересадки.

8.3.8. Приложение N __ - разрешение на пересадку деревьев и кустарников.

8.3.9. Приложение N __ - акт приема выполненных работ.



9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ПОДПИСИ СТОРОН:

              Заказчик:                                Подрядчик:

______________/______________            ______________/_______________


1 В соответствии с п. 1 ст. 4.23 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" осуществление пересадки зеленых насаждений без разрешения на пересадку влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

2 См. Приложение 15 к Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП.

3 См. Приложение 19 к Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП.

4 См. Приложение 30 к Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП.

5 В соответствии с п. 8.8.3 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП, невыполнение условий по информированию отдела экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по административному округу и ГУВД по г. Москве о начале работ по вырубке и пересадке зеленых насаждений является основанием для привлечения организаций, осуществивших вырубку, к административной ответственности.

6 В соответствии с абз. 2 п. 8.2.9 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП (далее - Правила), пересадка осуществляется в период пониженной физиологической активности растений в соответствии с требованиями раздела 3.7 Правил "Пересадка крупномерных деревьев": места пересадки определяются только в соответствии с таблицей 3.7.2 Правил.

Пересадку деревьев запрещено производить при следующих условиях:

- отсутствие согласования проектными организациями, разрабатывающими дендрологические части проекта, на стадии проектирования отобранных ими в пересадку деревьев с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации: МКС, МГТС, Мосгаз;

- наличие гаражей-ракушек и временных сооружений вокруг подлежащих пересадке деревьев;

- невозможность подъезда техники;

- невозможность сформировать у прореживаемых деревьев предусмотренный нормами ком земли (высокая плотность насаждений, произрастание деревьев на строительном мусоре, вблизи фундаментов строений, заборов и т.д.);

- наличие электрических проводов и растяжек на кронах деревьев.

Работы по пересадке крупномерных деревьев производятся круглогодично, за исключением июля и августа, специализированными озеленительными организациями.

Пересадка деревьев проводится при температуре не выше +25°C.

При работах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на объектах с сыпучими песчаными почвами пересадку крупномерных деревьев следует производить строго зимой с замороженным комом.

Отбор крупномерных деревьев в пересадку производится по биологическим особенностям, жизнеспособности, внешнему виду и размерам.

7 В соответствии с п. 2 ст. 4.23 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" невыполнение условий разрешения на пересадку зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.

 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru