Договор подряда на изготовление мягких игрушек (исполнитель является индивидуальным предпринимателем)

ДОГОВОР N _____ подряда на изготовление мягких игрушек (исполнитель является индивидуальным предпринимателем)

г. _______________                                   "__"__________ ____ г.

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт: серия _____ N _______, свидетельство о государственной регистрации
N ________ от "__"__________ ____ г., именуем__ в дальнейшем "Исполнитель",
с одной стороны, и _________________________________________________ в лице
(наименование или Ф.И.О.)
_________________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
"Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по изготовлению мягких игрушек, дизайн, количество и характеристики которых приведены в Задании Заказчика (Приложение N _____ к настоящему Договору), и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю необходимый для изготовления материал в соответствии со Спецификацией (Приложение N _____ к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения и стоимость работ приведены в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии со Сметой из расчета _____ (__________) рублей за изготовление одной мягкой игрушки.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Исполнителя и Акта выполненных работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Обязательство Заказчика по выплате стоимости работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Направить Заказчику на утверждение Смету работ не позднее ______ с момента получения от Заказчика Задания на изготовление мягких игрушек, а также материала в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.

3.1.2. Приступить к выполнению работ не позднее _______ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы в сроки, определенные в Смете.

3.1.3. Завершить выполнение работ не позднее "__"__________ ____ г. и передать Заказчику в указанный срок изготовленные в соответствии с Заданием мягкие игрушки по Акту выполненных работ.

3.1.4. В случае досрочного завершения работ предупредить Заказчика за _______ до предполагаемой даты приема-передачи результата работ и согласовать с Заказчиком точную дату.

3.1.5. После получения от Заказчика материала нести ответственность за его сохранность.

В случае утраты или повреждения материала, принятого от Заказчика, в срок _______ заменить его материалом аналогичного качества и по желанию Заказчика выполнить работы с использованием вышеуказанного материала, а при отсутствии такового - возместить Заказчику понесенные им документально подтвержденные расходы.

3.1.6. Предупредить Заказчика о непригодности или ненадлежащем качестве переданного ему материала в срок ______ дней с момента обнаружения указанных обстоятельств. Выполнение работ тем самым откладывается на срок ожидания распоряжений Заказчика.

3.1.7. Предупредить Заказчика о необходимости превышения стоимости работ, указанной в настоящем Договоре и Смете, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об указанных обстоятельствах в срок, установленный п. 3.1.6 настоящего Договора.

3.1.8. В случае неявки Заказчика за результатом работ в срок, указанный в п. 3.1.3 настоящего Договора, направить Заказчику письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении ________ месяцев со дня отправления указанного предупреждения.

3.1.9. В случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.

3.1.10. Одновременно с передачей результата работ по Акту (Приложение N _____) представить Заказчику Отчет об израсходовании материалов (Приложение N _____).

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Не приступать к работе, приостановить ее, если Заказчик нарушает свои обязанности, предусмотренные п. п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 настоящего Договора, а также потребовать возмещения документально подтвержденных убытков.

3.2.2. Удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности оплатить предусмотренную настоящим Договором стоимость работы.

3.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. В течение _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Исполнителю Задание Заказчика на изготовление мягких игрушек и необходимые для их изготовления материалы в соответствии со Спецификацией.

3.4.2. Не позднее _______ с момента получения от Исполнителя Сметы работ утвердить Смету путем ее подписания и направить Исполнителю или предоставить Исполнителю возражения по существу.

3.4.3. Оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.4. В срок, указанный в п. 3.1.3 настоящего Договора (данный срок завершения работ соответствует сроку, указанному в Смете работ), или в течение _______ дней после окончания работ или после получения уведомления Исполнителя о досрочном окончании работ принять результат работ по Акту (Приложение N _____).

3.4.5. В случае получения от Исполнителя предупреждений, предусмотренных п. п. 3.1.6 - 3.1.7 настоящего Договора, направить Исполнителю ответ с соответствующим распоряжением не позднее _______ с момента получения предупреждения.

3.4.6. Заказчик вправе известить Исполнителя в срок _______ дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки, и предъявить Исполнителю требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за ________ до даты предполагаемого расторжения.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и окончания работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.

4.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Исполнителя;

- потребовать уменьшения стоимости работ.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после его подписания Сторонами.

5.2. Исполнителем установлен следующий гарантийный срок на результат работы: _______________.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если таковое явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, а именно ___________________.

5.4. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

5.6.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).

5.6.2. Смета работ (Приложение N _____).

5.6.3. Спецификация предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N _____).

5.6.4. Акт выполненных работ по изготовлению мягких игрушек (Приложение N _____).

5.6.5. Отчет об израсходовании материалов (Приложение N _____).

5.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5.8. Настоящий Договор составлен в __________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и считается заключенным с момента его подписания.

5.9. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик: ________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________



Исполнитель: _____________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________



6. ПОДПИСИ СТОРОН

              Заказчик:                                Исполнитель:
_____________________________             _____________________________
_____________________________             _____________________________
_____________________________             _____________________________
_____________________________             _____________________________

М.П.                                      М.П.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru