Договор о купле-продаже комплектующих бассейна, производстве монтажа и пусконаладке бассейна

ДОГОВОР N ____ о купле-продаже комплектующих бассейна, производстве монтажа и пусконаладке бассейна

г. ___________                                      "___"__________ ____ г.

_____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчику комплектующие бассейна фирмы "____________", именуемые в дальнейшем "Товар", а также произвести монтаж и пусконаладочные работы бассейна из проданных Заказчику комплектующих в соответствии с согласованным с Подрядчиком Перечнем работ (Приложение N 1 к настоящему договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы.

Комплектность Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____ к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт Товара при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации бассейна и фильтрующей установки согласно поставляемому Подрядчиком "Руководству по эксплуатации". Обслуживание бассейна может осуществляться по соответствующему договору, который будет заключен между Сторонами после монтажа и пусконаладочных работ бассейна.

1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц (вариант: при получении предварительного согласия Заказчика). Ответственность за действие привлеченных третьих лиц несет Подрядчик.

1.4. Подрядчик и Заказчик согласуют эскизный Проект бассейна фирмы "_________" (Приложение N __), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, и технологию его монтажа. Подрядчик несет ответственность за соблюдение указанного Проекта в процессе работ по монтажу бассейна. Заказчик несет ответственность за то, что проведение работ по монтажу бассейна в соответствии с Проектом возможно и осуществимо.

1.5. Заказчик приобретает Бассейн для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования.

Вариант: 1.5. Заказчик приобретает бассейн для использования его в качестве объекта физкультурно-оздоровительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.

1.6. Расходы на энергию и воду в период пусконаладочных работ несет Заказчик.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Товара составляет ___ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ %.

2.1.1. Стоимость работ по проведению монтажа, пусконаладочных работ и дополнительных затрат составляет ____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ %.

2.2. Общая цена настоящего договора составляет ____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ % ______ (__________________) рублей.

2.3. Стоимость документации, обучения Заказчика правилам эксплуатации, консультации по вопросам использования бассейна входят в общую стоимость договора.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик в течение _____ (__________) банковских дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предоплату в размере ___ % от стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

3.2. Оставшиеся ___ % от стоимости Товара, а также ___ % от стоимости работ, указанной в пп. 2.1.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает в день поставки Товара на объект, указанный в накладной приемки-передачи Товара.

3.3. Оставшиеся ___ % от стоимости работ, указанной в пп. 2.1.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает в течение 3 дней после подписания акта приема-сдачи работ.

3.4. Оплата производится на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в рублях в соответствии с п. 2.2 настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.

4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА

4.1. Доставка Товара осуществляется Подрядчиком к месту монтажа Товара (далее - на "Объект"), расположенному по адресу: ____________________.

Разгрузку комплектующих бассейна и их сохранность на Объекте обеспечивает Заказчик (вариант: осуществляется силами и за счет Подрядчика).

Схема проезда прилагается.

4.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик - принять его в срок не позднее семи дней после получения Подрядчиком предоплаты (п. 3.1 настоящего договора) по накладной приемки-передачи. Полная поставка комплектующих в соответствии со спецификацией может быть осуществлена Подрядчиком по мере необходимости в процессе монтажа и пусконаладочных работ. Передача комплектующих производится по накладной приемки-передачи, оформляемой Подрядчиком в адрес Заказчика.

4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи обеими Сторонами.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение __ дней после поступления Товара на Объект.

Работы по монтажу ванны бассейна должны быть выполнены Подрядчиком в течение __ (____) с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

Работы по монтажу бассейна должны быть осуществлены в два этапа.

На первом этапе Подрядчик обязуется осуществить _____________. Срок выполнения первого этапа работ - ___ (_________) дней с момента поступления Товара на Объект. Первый этап работ считается выполненным Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами промежуточного акта о выполнении первого этапа работ.

На втором этапе Подрядчик обязуется осуществить _______________. Срок выполнения второго этапа работ - ___ (__________) дней с момента окончания первого этапа работ. Второй этап работ считается выполненным с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ.

4.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному Проекту по просьбе или вине Заказчика срок завершения работ соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.

После упомянутой приостановки на срок более одного месяца Стороны подписывают промежуточный акт выполненных работ и Подрядчик оценивает, а Заказчик оплачивает часть стоимости работ за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.

Подрядчик обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через ___ (_______) дней после указанной Заказчиком даты возобновления работ.

4.6. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пусконаладке.

4.7. Выполнение Подрядчиком по просьбе Заказчика дополнительных работ или применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в Проекте возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору.

4.8. Заказчик к моменту начала работ Подрядчиком выполняет подготовительные работы согласно Приложению N 1 и обеспечивает наличие:

а) магистрального водопровода на расстоянии не более 20 м до бассейна;

б) электросети переменного тока, удовлетворяющей требованиям подключения оборудования бассейна в соответствии с Проектом;

в) подъездных дорог вплотную к месту установки бассейна для подачи бетона в котлован и отсыпа выбранной земли;

г) освещения места работ;

д) теплого бытового помещения для проживания бригады из трех человек.

4.9. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком хотя бы одного из упомянутых в п. 4.8 настоящего договора требований, что отражается в составленном Сторонами акте осмотра Объекта, срок завершения монтажа ванны бассейна соразмерно отодвигается на время задержки.

4.10. Подрядчик обязуется предоставить "Руководство по эксплуатации бассейна" и инструкцию по использованию оборудования бассейна, а также комплект химикатов по обработке воды.

5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

5.1. Заказчик обязан в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту приемки-сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

5.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении 3 дней со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, самостоятельно составить акт приемки-сдачи с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Заказчик отказывается или уклоняется от приемки работ и подписания акта.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы "___________" и образцам, продемонстрированным Заказчику Подрядчиком.

6.2. Гарантийный срок на установленное оборудование бассейна составляет ___, а на ванну бассейна ___ лет с момента сдачи бассейна в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Если какая-либо из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении недопоставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнить обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.

7.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить сертификаты, выдаваемые Торговой палатой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Ответственность Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Подрядчик обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение ____ (___________) дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика. Доставка осуществляется силами и за счет Подрядчика непосредственно на Объект.

8.3. Если Подрядчик не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4.4 настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены договора, указанной в п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки, но не свыше ____________________.

8.4. В случае нарушения Заказчиком п. п. 3.1 - 3.3 настоящего договора Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше ____________________________________.

8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне _____________________________.

8.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу одной из Сторон в результате монтажа и пусконаладочных работ бассейна, возмещается виновной Стороной.

Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. ____________.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания.

9.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного получения согласия на это другой Стороны.

9.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

9.6. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

Приложения:

1. Примерный перечень работ, выполняемых Заказчиком и Подрядчиком.

2. Спецификация.

3. Акт приема-сдачи выполненных работ по монтажу бассейна.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

          От Подрядчика:                               От Заказчика:

______________/_____________                _____________/_____________

М.П.                                        М.П.