Договор на выполнение работы по уборке территории (с правом подрядчика продать найденный лом металлов)

ДОГОВОР N _____ на выполнение работы по уборке территории (с правом подрядчика продать найденный лом металлов)

г. __________________ "___"__________ ____ г.

____________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________, действующ___ на основании _________________, с одной стороны, и

____________________________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по очистке территории _____________________, принадлежащей Заказчику, расположенной по адресу: _________________, площадью _______, а Заказчик обязуется оплатить эту работу.

1.2. Сроки выполнения работы по настоящему Договору:

1.2.1. Начало: ___________________________________________;

1.2.2. Окончание: ________________________________________.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством и в установленные сроки.

2.1.2. Выполнить работу по настоящему Договору своими силами с использованием своих технических средств.

2.1.3. Выполнять указания Заказчика относительно порядка выполнения работы по настоящему Договору.

2.1.4. При выполнении работы по настоящему Договору и готовности территории к сдаче в ________ срок известить об этом Заказчика.

2.1.5. В течение _________ дней со дня подписания акта выполненных работ по настоящему Договору вывезти за пределы территории принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Подрядчику все необходимые условия и возможности для выполнения работы по настоящему Договору.

2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке в рамках настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить стоимость работы в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного п. 1.2.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3.3. При исполнении обязательств по настоящему Договору в случае обнаружения лома и отходов черных металлов на территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принять его в собственность и осуществить его продажу третьим лицам за согласованную с Заказчиком цену. Полученные от такой продажи денежные средства Подрядчик вправе удержать в счет оплаты стоимости выполненной работы в рамках настоящего Договора, о чем стороны составляют соответствующий акт.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.5. После выполнения работы по настоящему Договору стороны подписывают акт выполненных работ. При наличии претензий к выполненным работам Заказчик указывает об этом в акте.

2.6. При наличии недостатков в выполненной работе Заказчик вправе:

- потребовать уменьшения установленной цены договора;

- потребовать устранения недостатков в разумный срок;

- в случае неустранения недостатков в разумный срок отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.



3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (стоимость работы) составляет ____ (____________) рублей.

3.2. Цена договора, установленная п. 3.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком Подрядчику в течение _____________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора.

3.3. Цена договора уплачивается путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика.



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в процессе переговоров - в судебном порядке.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.



5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подрядчик: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заказчик:                               Подрядчик:

______________________________          _______________________________

______________/_______________          ________________/______________

М.П.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

 

Автоюрист Кемерово
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем Услуги для граждан.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с право от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru