Акт приемки объекта капитального строительства государственного заказа города Москвы
Приложение к Распоряжению Правительства Москвы от 9 марта 2007 г. N 396-РП
АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ГОРОДА МОСКВЫ
от "___" _______________ 200__ г. ________________________________ __________________________________________________________________ (наименование и место расположения объекта) Представители: государственного заказчика в лице _______________________________, (организация, должность, фамилия, инициалы) действующего на основании _______________________________________, (документ, подтверждающий полномочия) заказчика в лице ________________________________________________, (организация, должность, фамилия, инициалы) действующего на основании _______________________________________, (документ, подтверждающий полномочия) генерального подрядчика в лице __________________________________, (организация, должность, фамилия, инициалы) действующего на основании _______________________________________, (документ, подтверждающий полномочия) составили настоящий акт о нижеследующем: 1. Генеральным подрядчиком предъявлен к приемке объект капитального строительства _______________________________________ _________________________________________________________________, (наименование объекта и вид строительства) расположенный по адресу: _________________________________________ (строительный и почтовый адрес) __________________________________________________________________ 2. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями _________________________________________ (наименование проектных организаций) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Экспертиза проекта проведена ______________________________ __________________________________________________________________ (наименование органа экспертизы проектной документации) __________________________________________________________________ (номер заключения, дата выдачи) 4. Строительство осуществлялось по проекту __________________, (серия проекта) утвержденному ____________________________________________________ (наименование органа, утвердившего проект, реквизиты документа об утверждении проекта) 5. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным __________________________________________ (N документа, дата выдачи) __________________________________________________________________ (наименование органа, выдавшего разрешение) 6. Предъявляемый к приемке объект капитального строительства имеет следующие показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и др.): __________________________________________________________ 7. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки: начало работ "______" ______________ 200_ г.; окончание работ "______" ____________ 200_ г. 8. Сезонные работы должны быть выполнены _____________________ __________________________________________________________________ (объемы и сроки выполнения сезонных работ в соответствии с договором подряда) 9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень указанных актов приведен в приложении __________________________). РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА Представленный к приемке объект __________________________________ _________________________________________________________________, (наименование) в объеме, предусмотренном договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации. ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта выполнено согласно требованиям нормативных документов. Объект капитального строительства принят государственным заказчиком и заказчиком с участием представителей: Префектура соответствующего административного округа ______________________ _______________ (подпись) (Ф.И.О.) Эксплуатирующая организация __________________________ _______________ _______________ (наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.) Отраслевой орган исполнительной власти г. Москвы ______________________________________________ __________________ (наименование организации) (подпись) (Ф.И.О.) СДАЛ: ПРИНЯЛИ: Представитель генерального Представитель государственного подрядчика заказчика _____________________________ ________________________________ (подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.) М.П. М.П. Представитель заказчика ________________________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П.
Источник - Распоряжение Правительства Москвы от 09.03.2007 № 396-РП
![, заглавная страница](documents/i/58706_.gif)
Похожие документы
- Акт приемки законченного строительством объекта федерального железнодорожного транспорта заказчиком. Специализированная внутриведомственная форма № ФСУ-40
- Акт приема-передачи материального носителя, содержащего формы и образцы документов (приложение к договору авторского заказа на создание сборника форм и образцов документов с передачей права на использование произведения)
- Жалоба в Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации "Росатом" на действия/бездействие заказчика, уполномоченного органа, комиссии по размещению заказа
- Социально-технологический заказ ОАО "РЖД" в области торгово-бытового обслуживания и питания на год
- Ведомость заказов на изготовление питательных смесей. Форма № 24-МЗ