Примерная форма государственного контракта (гражданско-правового договора) на поставку товаров, заключаемого Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации

Приложение N 6 к Инструкции о порядке подготовки, согласования, заключения, регистрации и учета, организации исполнения обязательств и контроля за исполнением государственных контрактов (договоров, соглашений) в аппарате Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО СУДЕБНЫМ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ДОГОВОР) N ___ на поставку товаров

   г. Москва                                        "__" _________ 20__ г.


Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации в лице Генерального директора Гусева А.В., действующего от имени Российской Федерации на основании Федерального закона от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации", именуемый в дальнейшем "Государственный заказчик", с одной стороны, и __________________ в лице _____________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании результатов размещения государственного заказа _________ (путем проведения конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, размещения заказа у единственного Поставщика (протокол N ______ от _____________ 20__ г.)) заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.



1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке _____________________ (далее - Товар), #а также по осуществлению монтажа (сборки, установки, настройки) Товара в соответствии с техническими требованиями (приложение N __ ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта# <1>.

--------------------------------

<1> Данный пункт устанавливается в случае необходимости, по усмотрению Государственного заказчика.



1.2. Товар поставляется Государственному заказчику по адресу: ____________. #Получателям Государственного заказчика по адресам, указанным в приложении N __ к настоящему Контракту# <2>.

--------------------------------

<2> Данный пункт устанавливается в случае необходимости, по усмотрению Государственного заказчика.



1.3. Срок поставки Товара: в течение ______ рабочих дней (месяцев) со дня заключения Контракта.

#1.4. Поставка товара осуществляется в соответствии со спецификацией (приложение N __ ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта# <3>.

--------------------------------

<3> Если необходимость в спецификации отсутствует, необходимо указать точные наименование и количество Товара в данном пункте Контракта.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Государственный заказчик:

2.1.1. Оказывает Поставщику информационную и иную помощь, необходимую для эффективного исполнения настоящего Контракта.

2.1.2. Обеспечивает оплату поставленного Товара в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

2.1.3. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

2.1.4. Производит приемку Товара, поставленного по настоящему Контракту в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

2.1.5. Вправе требовать у Поставщика соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика.

2.2. Поставщик:

2.2.1. Обязуется поставить Товар надлежащего качества в объеме, ассортименте, сроки и по цене, которые предусмотрены настоящим Контрактом.

2.2.2. Осуществляет доставку (транспортировку, пересылку и т.д.), погрузку-разгрузку Товара своими силами и за свой счет.

#2.2.3. Осуществляет монтаж (сборку, установку, настройку) Товара# <1>.

--------------------------------

<1> Данный пункт устанавливается в случае, если в предмет Контракта включены работы по сборке (монтажу, установке, настройке) Товара.



2.2.4. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.2.5. Представляет Государственному заказчику все необходимые для приемки и оплаты Товара документы.

2.2.6. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Государственного заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.

2.2.7. Не вправе без предварительного письменного согласия Государственного заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.



3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ________ (прописью), в том числе НДС ________ (прописью).

Цена Контракта включает в себя все налоги, платежи, затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

#3.2. Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта# <2>.

--------------------------------

<2> Если возможность изменения цены предусмотрена законодательством Российской Федерации и документацией размещения заказа, необходимо указать данное условие в данном пункте Контракта.



3.3. Расчеты по настоящему Контракту производятся по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, в течение _______ рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры и (или) #иных документов# <3>.

--------------------------------

<3> Если для оплаты Товара требуются иные документы, их необходимо указать в данном пункте.



3.4. Государственный заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате поставленного Товара с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

#3.5. Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Поставщику на банковский счет, указанный в настоящем Контракте, в размере __% от цены Контракта, указанной в п. 3.1 Контракта, в сумме ____ в течение ____ банковских дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление авансового платежа, но не ранее регистрации Контракта Государственным заказчиком в Реестре государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа# <4>.

--------------------------------

<4> Данный пункт устанавливается только в случае, если выплата авансового платежа предусмотрена законодательством Российской Федерации и документацией размещения заказа.



4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение ___ рабочих дней (месяцев) со дня заключения настоящего Контракта.

4.2. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Государственного заказчика путем осмотра всей партии Товара либо путем выборочного осмотра всей партии Товара.

4.3. В случае обнаружения несоответствия качества и (или) количества поставленного Товара Государственный заказчик в течение ___ рабочих дней после получения Товара представляет Поставщику акт с перечнем дефектов Товара либо с указанием объема недопоставленного Товара.

Поставщик в течение ____ рабочих дней после получения данного акта обязан произвести замену Товара, не отвечающего требованиям качества, либо поставить недостающее количество Товара.

4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, Государственный заказчик вправе привлекать независимых экспертов и (или) иных специалистов.

4.5. Датой поставки Товара по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной двадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. Уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.3. Государственный заказчик вправе удержать размер неустойки из суммы, подлежащей оплате по Контракту (договору).

5.4. В случае просрочки Государственным заказчиком сроков исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.



6. ТРЕБОВАНИЯ К АССОРТИМЕНТУ, КАЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТНОСТИ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

6.1. Ассортимент, качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать условиям, указанным в Контракте и в приложениях к нему, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязуется передать Товар, свободный от прав третьих лиц.

6.3. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, произведен не ранее ___ года, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.

6.4. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.5. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Государственным заказчиком. Тара и упаковка возврату не подлежат.

6.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязуется передать все документы, связанные с Товаром и (или) необходимые для его эксплуатации (сертификаты, инструкции, гарантийные талоны и др.).



7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик гарантирует качество Товара, которое должно подтверждаться соответствующими сертификатами (иными документами), #а также качество работ по сборке (монтажу, установке, настройке) Товара# <1>.

--------------------------------

<1> Данный пункт устанавливается в случае, если в предмет Контракта включены работы по сборке (монтажу, установке, настройке) Товара.



7.2. В случае поставки некачественного Товара и (или) #обнаружения дефектов в работе по сборке (монтажу, установке, настройке)# <2>, в течение ___ рабочих дней с даты обнаружения недостатков Государственный заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок не более ___ рабочих дней со дня получения указанного извещения.

--------------------------------

<2> Данный пункт устанавливается в случае, если в предмет Контракта включены работы по сборке (монтажу, установке, настройке) Товара.



7.3. Гарантия распространяется на Товар в целом, включая составные части и комплектующие изделия. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает с истечением гарантийного срока на это изделие.

7.4. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет ___ месяцев (лет) и исчисляется с даты поставки Товара.



8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают события, неподвластные контролю Сторон, не вызванные их просчетом, небрежностью и (или) носящие непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются: войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами, актами и действиями органов государственной власти.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые они не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно известить по факсу и/или по электронной почте, а также не позднее 3 рабочих дней с даты их наступления или прекращения письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает другую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуя на протяжении одного месяца, не обнаруживают признаков прекращения, то действия Сторон в отношении настоящего Контракта должны определяться Сторонами по взаимной договоренности.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до "__" _________ 20__ г., а в части осуществления Поставщиком гарантийных обязательств - до окончания гарантийного срока.

Обязательства сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.

10.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.



11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение ____ рабочих дней.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомления с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

#11.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью# <1>.

--------------------------------

<1> Данный пункт устанавливается при наличии приложений.



#12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ# <2>

--------------------------------

<2> Данный раздел устанавливается при наличии приложений.



13. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Государственный заказчик:                   Поставщик:

Судебный департамент при Верховном Суде
Российской Федерации
Адрес: ________________________________,    Юридический адрес: ____________
Платежные реквизиты                         _______________________________
ИНН ___________________________________     Фактический адрес: ____________
л/сч __________________________________,    _______________________________
б/сч __________________________________     Тел: __________Факс: __________
БИК _________, код ОКВЭД ______________,
код ОКОНХ _______, код ОКПО ___________,    Платежные реквизиты:
ОКАТО _________________________________,
ОГРН __________________________________

ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА               ОТ ПОСТАВЩИКА

Генеральный директор Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации
____________________ А.В. Гусев             _______________ (_____________)
"__" _____________ 20__ г.                  "__" _____________ 20__ г.

М.П.                                        М.П.


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Данная форма Государственного контракта (договора) является примерной и определяет только общие требования к его оформлению.

2. Формат текста "курсив" используется для обозначения абзацев (текста), которые включаются в Государственный контракт (договор) только в случае необходимости по усмотрению Государственного заказчика.



 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru