Договор содержания и текущего ремонта трамвайных путей

скачать образец. составить Цена иска от 1000 рублей в Кемерово Образцы по теме: Договор, Транспорт

Договор N _____ содержания и текущего ремонта трамвайных путей

г. _____________                                      "___"________ ____ г.


_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1.  Подрядчик  обязуется  в установленный Договором срок выполнять по
заданию  Заказчика  текущий  ремонт  и содержание трамвайных путей (далее -
Ремонт путей) на участках _________________________________________________
                              (адреса и/или координаты трамвайных путей)
в  соответствии  с  установленными  нормативами  (далее - Пути), а Заказчик
обязуется  создать  Подрядчику  необходимые  условия  для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Состав и содержание технической документации на выполнение работ:

- "ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ФЕР 81-02-32-2001. Часть 32. Трамвайные пути" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 17.11.2008 N 253);

- "Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 32. Трамвайные пути" (введен Письмом Минстроя РФ от 07.04.1995 N ВБ-12-94);

- "ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е38. Строительство линий электрифицированного городского транспорта. Выпуск 1. Устройство трамвайных путей" (утв. Постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.12.1986 N 43/512/29-50);

- "ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е38. Строительство линий электрифицированного городского транспорта. Выпуск 2. Монтаж контактных сетей трамвая и троллейбуса" (утв. Постановлением Госстроя СССР, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 05.12.1986 N 43/512/29-50);

   - _________________________________________________________.
                    (иные регламенты и нормативы)

1.3. Пути _____________________________________ (выбрать нужное)

- принадлежат Заказчику на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _________ от "___"__________ ____ г., Свидетельство N _________ выдано ___________________________ "___"__________ ____ г.

- используются Заказчиком по договору аренды N ________ от "___"________ ____ г., зарегистрирован ___________________________ за N ________ от "___"__________ ____ г.



1.4. Право Заказчика на проведение ремонтных работ Путей подтверждается разрешением N _____ от "___"________ ____ г., выдано _____________________, срок действия ________________________.

1.5. Право Подрядчика на проведение ремонтных работ Путей подтверждается _____________________ N ____ от "___"________ ____ г., выдано _____________________, срок действия ______________________________.

1.6. Типы конструкций участков трамвайных путей:

   - классическая (шпально-щебеночная) - ________________________________;
                                                (адреса, координаты)

- классическая (шпально-песчаная) - ___________________________;

- блочная (бесшпальная) конструкция - _________________________;

- прочие - _____________________________________.

1.7. Виды заказанных работ:

- усиленный средний ремонт пути на участке ____________________;

- средний ремонт пути на участках _____________________________;

- подъемочный ремонт пути на участке __________________________;

- сварка рельсовых плетей до длины блок-участка и перегона на фронтах ремонтов предыдущих лет на участке ________________________________;

- шлифовка рельсов на участке ________________________________;

- алюминотермитная сварка стрелочных переводов на участке _______________________;

- сплошная смена рельсов в кривых с боковым износом на новые или старогодные на участке _____________________________;

- сплошная смена переводных деревянных брусьев на участке _______________________;

- планово-предупредительная выправка пути на участке _______________________;

- замена негодных и дефектных рельсов, шпал, скреплений и др. на участке _______________________;

- наплавка и науглероживание крестовин на участке _______________________;

- осмотры и диагностика пути (кроме отдельных видов, входящих в предпроектное обследование) на участках ___________________________;

- перекладка рельсов с боковым износом из кривых в прямые с заменой рабочего канта и наоборот на участке ___________________________;

- снего-, водо-, пескоборьба на участках _______________________;

- обслуживание переездов на участке _______________________;

- ремонт контактных сетей на участке _______________________;

- ремонт опор контактных сетей на участке _______________________;

- обслуживание по регламенту контактных сетей на участках _______________________;

- реконструкция плана и профиля пути на перегонах и станциях, требующая досыпки земляного полотна и переноса опор контактной сети в объеме более 5% от их количества на участке ремонта на участке _______________________;

- перенос стрелочных переводов на новые ординаты, требующий досыпки земляного полотна на участке _______________________;

- реконструкция профиля горок на участке ______________________;

- текущий ремонт дорожных покрытий Путей:

- асфальтовые - на участке ____________________________________;

- песчано-бетонные плиты - на участках ________________________;

- блочная (бесшпальная) конструкция - на участке ______________;

- брусчатка и булыжный камень - на участке ____________________;

- резиновые панели - на участке _______________________________;

- крупноразмерные железобетонные плиты - на участке ___________;

- резиново-железобетонные плиты - на участке __________________;

- другие виды работ текущего содержания Пути на участках _______________________.



2. СРОКИ И ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Дата начала работ "___"__________ ____ г., дата окончания работ "___"__________ ____ г.

2.2. Промежуточные сроки и сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ и оказания услуг (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Работы выполняются только во время, согласованное Сторонами в Графике выполнения работ и оказания услуг.



3. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Заказчик обязуется в срок до ________ подготовить и передать для выполнения работ Подрядчику Пути, а также техническую документацию, материалы инженерных изысканий, разрешение на выполнение работ, копии правоустанавливающих документов на Пути.

3.2. Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Подрядчик.

   3.3. Обязанность по обеспечению работ материалами _____________________
__________________________________________________________ (выбрать нужное)
    - несет Подрядчик. Перечень материалов, предоставляемых  для выполнения
работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
    - несет Заказчик. Перечень материалов,  предоставляемых  для выполнения
работ,  указан  в  Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Указанные  материалы  передаются Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней
после заключения Договора _________________________________________________
                                     (указываются место и порядок
                                     (доставка, вывоз) передачи)
по акту сдачи-приемки материалов.
    - распределяется между Сторонами  в соответствии с Перечнем материалов,
предоставляемых   для  выполнения  работ,  являющимся  неотъемлемой  частью
Договора   (Приложение   N   2).   Материалы,  предоставляемые  Заказчиком,
передаются  Подрядчику  в  течение  _____  дней  после  заключения Договора
________________________________________ по акту сдачи-приемки материалов.
      (указываются место и порядок
       (доставка, вывоз) передачи)


3.4. Подрядчик ________________________________ (выбрать нужное)

- обязан выполнить работы лично.

- вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).



3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет ______________________________ (выбрать нужное)

- Подрядчик.

- Заказчик.

- предоставившая их Сторона.



Вариант дополнительно при страховании риска случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов:

3.6. Сторона, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов (п. 3.4 Договора), обязана застраховать указанный риск за свой счет в срок до "___"__________ ____ г. и представить другой Стороне копию соответствующего страхового полиса.



Вариант дополнительно при страховании риска случайной гибели или случайного повреждения Путей:

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Путей до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязан застраховать указанный риск за свой счет в срок до "___"__________ ____ г. и представить Заказчику копию соответствующего страхового полиса.



Вариант дополнительно при установлении гарантийного срока на результат работ:

   3.8. На результат работ устанавливается гарантийный срок ______________
______________________________________.
(продолжительность гарантийного срока)

Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком (возможно установление другого момента начала течения гарантийного срока (п. 5 ст. 724 Гражданского кодекса РФ)).



4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ и услуг по Договору составляет ______ (___________) рублей, в том числе НДС - ______ (___________) рублей, и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).

4.2. Цена работ и услуг является ___________________ (выбрать нужное)

- твердой.

- приблизительной. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не учтены в проектно-сметной документации и влекут увеличение Сметы на выполнение работ более чем на _____ процентов, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику ________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) в течение _____ дней с момента обнаружения такой необходимости. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _____ дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Стоимость дополнительных работ оплачивается сверх цены, установленной п. 4.1 Договора. Заказчик, не согласившийся на превышение цены работ, установленной п. 4.1 Договора, вправе отказаться от Договора.



4.3. Оплата работ и услуг по Договору производится в следующем порядке ________________________________ (выбрать нужное)

- стоимость каждого этапа работ, в соответствии со Сметой на выполнение работ, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком работ по этому этапу (предварительная оплата).

- стоимость каждого этапа работ, в соответствии со Сметой на выполнение работ, Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по этому этапу.

- часть стоимости каждого этапа работ в размере _____ процентов от его стоимости, в соответствии со Сметой на выполнение работ, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком работ по этому этапу (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости каждого этапа работ в размере _____ процентов от его стоимости, в соответствии со Сметой на выполнение работ, Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по этому этапу.

- единовременно и в полном объеме в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по Договору.



4.4. Все расчеты по Договору производятся платежными поручениями в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.



5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех работ, в том числе скрытых. Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ по акту освидетельствования.

   5.2. О дате  сдачи-приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика
не позднее чем за _____ дней _____________________________________________.
                              (заказным письмом с уведомлением о вручении,
                                            по факсу и т.д.)
Если работы закрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика,
то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые работы, а затем
восстановить  их  за  свой  счет.  В  случае неявки Заказчика в указанный в
уведомлении  срок  Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие скрытых
работ и их восстановление в этом случае производятся за счет Заказчика.
    5.3.  По  окончании  всех  работ,  а  также  каждого  из  этапов работ,
предусмотренных  Графиком  выполнения  работ,  Подрядчик сообщает Заказчику
___________________________________________________________________________
       (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.)

о  готовности  результатов  работ  к  сдаче.  Заказчик  обязан приступить к
приемке  результатов  работ не позднее чем через _____ дней после получения
соответствующего уведомления Подрядчика.

5.4. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются Актами о приемке выполненных работ, являющимися неотъемлемой частью Договора. Акты о приемке выполненных работ, а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат на утверждение Заказчику представляет Подрядчик (если в рамках Договора осуществляется реконструкция Путей, то по ее окончании оформляется Акт приемки законченного строительством объекта).



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг (п. п. 2.1, 2.2 настоящего Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.3 настоящего Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне ________________________________ (выбрать нужное)

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек.

- убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками.

- только убытки.

- только предусмотренные Договором неустойки.



6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: __________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный _____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.



9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.3. К Договору прилагаются:

График выполнения работ и оказания услуг (Приложение N 1).

Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 2).

Смета на выполнение работ (Приложение N 3).

Копии правоустанавливающих документов на Пути.

Разрешения на выполнение работ.

Разрешения и свидетельства о допуске к работам.

10.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:



                Заказчик                            Подрядчик

    Наименование: ___________________   Наименование: _____________________
    Адрес: __________________________   Адрес: ____________________________
    ОГРН ____________________________   ОГРН ______________________________
    ИНН _____________________________   ИНН _______________________________
    КПП _____________________________   КПП _______________________________
    Р/с _____________________________   Р/с _______________________________
    в _______________________________   в _________________________________
    К/с _____________________________   К/с _______________________________
    БИК _____________________________   БИК _______________________________
    ОКПО ____________________________   ОКПО ______________________________

                Заказчик                           Подрядчик
    ____________________ (__________)   ___________________ (_________)

                       М.П.                               М.П.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru